项目停工后工程款该如何索赔,临时停工损失又怎么计算呢?


项目停工后,工程款索赔和临时停工损失计算问题如下: 关于项目停工工程款如何索赔: 首先,索赔要遵循一定流程。根据相关法律规定及工程惯例,工程停工索赔应向工程师发出意向通知,之后工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,接着发包人审批工程师的索赔处理证明,最后承包人作出是否接受最终索赔的决定 。 从法律依据来讲,《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条指出,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。这意味着如果是因为发包人方面的原因导致项目停工,承包人有权利依法进行索赔。 对于临时停工损失的计算: 临时停工常因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。一般要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,这样停工损失计算相对清晰。 人工停工费方面,如果是发包方的原因造成停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。 机械停工费计算,按照规定,机械停置费按第一类费用中的折旧费、大修理费、经常修理费、机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。 造价工程师在审核此类停工损失时也有要点需注意: 对于地质条件变化引起的停工,要审核施工现场的地质条件与发包方提供的地质资料是否一致。若承包方因对发包方提供资料误解或对风险预见不足造成的停工,即便有签证,造价工程师也可拒绝赔偿。只有现场地质条件确与发包方提供资料不符,且是有经验的承包方所不能预见的情况,才能对因地质条件变化而停工造成的人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计利润,并且对处理该情况所采取的具体措施支付费用。 相关概念: 工程索赔:是指在建设工程施工合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。 窝工:是指因施工组织或其他原因造成的人员在工作时间内无法正常作业的现象。






- 故意伤害未遂会被判处多少年?
- 矿务局医保二次报销政策是怎样的?
- 二婚不告知民政局,民政局会直接查到吗?
- 买了社保后农村医保会断吗?
- 无人机需要办理哪些证件和手续?
- 两个人不是夫妻买的房都能抵扣个税吗?
- 社保卡一年内没激活还能用吗?
- 安全生产法能改为民法典吗?
- 办理港澳通行证需要护照吗?
- 养老保险没交完人死了,可以领取哪些?
- 赠与所得是否属于夫妻共同财产以及如何计算?
- 用出售婚前个人房产所得的钱是否属于夫妻共有财产?
- 医疗侵权法规定的赔偿金额是多少?
- 农保交了七万退休能领多少?
- 造谣明星被告了该怎么办?
- 交通事故认定书没盖章是否有效?
- 抽逃出资后又补齐是否构成犯罪?
- 拆迁还房时公摊面积怎么计算?
- 重伤二级公安不立案该怎么办?
大家都在问
- 故意伤害未遂会被判处多少年?
- 矿务局医保二次报销政策是怎样的?
- 二婚不告知民政局,民政局会直接查到吗?
- 买了社保后农村医保会断吗?
- 无人机需要办理哪些证件和手续?
- 两个人不是夫妻买的房都能抵扣个税吗?
- 社保卡一年内没激活还能用吗?
- 安全生产法能改为民法典吗?
- 办理港澳通行证需要护照吗?
- 养老保险没交完人死了,可以领取哪些?
- 赠与所得是否属于夫妻共同财产以及如何计算?
- 用出售婚前个人房产所得的钱是否属于夫妻共有财产?
- 医疗侵权法规定的赔偿金额是多少?
- 农保交了七万退休能领多少?
- 造谣明星被告了该怎么办?
- 交通事故认定书没盖章是否有效?
- 抽逃出资后又补齐是否构成犯罪?
- 拆迁还房时公摊面积怎么计算?
- 重伤二级公安不立案该怎么办?