因发包人原因导致建筑工程停工的,承包人可以要求哪些赔偿?

我是一个建筑工程的承包人,现在遇到了因为发包人那边的原因,工程停工了。我不太清楚在这种情况下,我作为承包人按照法律规定可以向发包人要求哪些方面的赔偿,想了解一下具体的赔偿范围和依据。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在建筑工程中,若因发包人原因导致工程停工,承包人可要求多方面赔偿。


首先是停工期间的人员窝工损失。人员窝工损失指的是在停工期间,施工人员因为无法正常施工而闲置,但承包人仍需支付他们工资等费用。根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。这意味着承包人支付给施工人员的停工期间工资、补贴等合理费用,都可以向发包人主张赔偿。


其次是机械设备闲置费用。在停工期间,原本用于工程施工的机械设备无法正常作业,却依然会产生折旧、保养等费用。比如挖掘机、起重机等大型设备,即使闲置不用,也会有损耗,并且需要定期保养以确保后续能正常使用。这些因停工导致的机械设备闲置费用,承包人也有权要求发包人赔偿,同样依据上述《民法典》的规定。


再者是材料和构件的积压损失。工程停工后,之前采购的材料和构件可能会出现积压,一方面会占用场地产生场地租赁费用,另一方面部分材料可能会因存放时间过长而出现损坏、变质等情况。对于这些因积压导致的额外费用和损失,承包人可以根据法律规定向发包人索赔。


另外,承包人还可能面临合同工期延误带来的间接损失。例如,由于工程停工导致后续其他项目无法按时开展,从而可能失去一些商业机会或者需要额外支付违约金等。虽然间接损失的认定和赔偿相对复杂,但如果承包人能够证明这些损失与发包人导致的停工之间存在直接因果关系,也可以尝试主张赔偿。不过,在主张间接损失时,需要有充分的证据支持,并且要符合法律规定的合理范围。


总之,因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以依据相关法律规定,就人员窝工、机械设备闲置、材料和构件积压以及合理的间接损失等方面向发包人要求赔偿。在实际操作中,承包人要注意收集和保存好相关证据,以维护自己的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

民间借贷被起诉时,夫妻是否都需要承担责任?

我之前参与了一笔民间借贷,现在被起诉了。我和配偶都有点担心,不知道这种情况下是不是我俩都得承担这个责任。家里还有很多生活开销和孩子的教育费用要考虑呢。想了解下具体在法律上,关于这种情况是怎么规定的。

制造谣言会被判什么罪行以及具体怎么判?

最近看到一些谣言在网络上传播,感觉影响很不好。想知道制造谣言到底在哪些情况下会构成犯罪,不同的犯罪情形对应的判刑标准是怎样的,还有如果不构成犯罪又会有怎样的处理结果。

老板拖欠工资一直不发是否违法?

我在公司辛辛苦苦工作,可老板却一直拖欠工资不发,生活都成问题了。我就想知道这种情况在法律上到底算不算违法?如果违法的话,我该怎么维护自己的权益呢?

2024年民法典中,无过错民事责任应如何进行赔偿?

我最近遇到了一件麻烦事,涉及到无过错民事责任赔偿问题。我不太清楚在具体情况下该怎么确定赔偿范围,以及赔偿的标准是怎样的。比如在一些特殊场景下,像环境污染导致自身权益受损,在对方无过错时我能获得哪些赔偿。希望能得到专业的解答。

变更股东是否需要面签?

我现在正准备办理公司股东变更相关事宜,不清楚是不是一定要股东亲自到场进行面签。想知道具体在法律上是怎么规定的,以及实际操作中有没有什么特殊情况或者需要特别注意的地方。

欠款被起诉会有庭前调解吗

我因为一些欠款问题被别人起诉了,心里特别慌,也不太懂法律流程。就想知道在这种情况下,法院会不会安排庭前调解啊?我想提前了解一下,要是有庭前调解的话,我该怎么应对,要是没有庭前调解又会怎么样,想请懂法律的给讲讲。

只有一方签字的协议有效吗

最近在处理一些事务时签了份协议,可对方一直没签字。我就想知道,要是只有我一方签字了,这份协议在法律上到底有没有效啊?我不太懂这方面的规定,就想了解清楚,看看后续该怎么处理这件事。

夫妻两个人立遗嘱必须要去公证吗

我和老伴儿打算立一份遗嘱,把我们的财产分配一下。但我们不太清楚,夫妻一起立遗嘱是不是一定得去公证才行。想知道不公证的话,遗嘱有没有法律效力,会不会以后产生纠纷。

父母离婚女儿的房产该如何分割?

我爸妈最近在闹离婚,家里有套房子登记在我的名下。我想知道在这种情况下,这套房子会被他们拿去分割吗?我很担心自己名下的房产受影响,想弄清楚法律上对于父母离婚分割女儿房产是怎么规定的。

帮办手机卡的兼职,算帮信罪吗

最近看到有帮办手机卡的兼职,感觉操作也不复杂还能赚点钱。但我又有点担心,万一这中间有什么问题,会不会就构成帮信罪了呀?就想具体了解下,这种帮办手机卡的兼职在什么情况下会被认定为帮信罪呢?

租赁合同在哪里可以获取?

我打算租套房子,但是不知道租赁合同该从哪儿搞到。是去相关政府部门拿,还是找中介要,或者自己在网上随便下载一个就行呢?我不太清楚,怕合同出问题影响自己权益,所以想问问大家租赁合同在哪里能拿到合适的。

鉴定意见在刑事判决书中如何确保其合法性?

最近在阅读一些刑事案件的判决书时,发现很多案件都涉及到鉴定意见。我很好奇,鉴定意见在刑事判决书中是如何确保其合法性的?具体有哪些法律依据和程序来保证鉴定意见的合法性和有效性?

公积金账号封存后该怎么提取?

我的公积金账号已经封存了,现在我想把里面的钱提取出来,但是不知道具体该怎么做。我不清楚要满足什么条件,需要准备哪些材料,走什么样的流程。希望了解一下公积金账号封存后提取的详细情况。

侮辱诽谤案件在哪方立案?

我被人侮辱诽谤了,心里特别憋屈,想通过法律途径解决。但我不太清楚侮辱诽谤案件应该在哪立案,是在我这边,还是在对方那边,或者有其他规定?希望能得到专业的解答。

个人独资投资方经济性质该怎么填写?

我有一家个人独资企业,现在在填一些资料,里面有个人独资投资方经济性质这一项,我不太清楚该怎么填。我只知道是自己独资投的钱办的企业,不知道这个经济性质按规定该咋写,希望能有人给解答一下。

社保补贴是按月算还是按天算?

我现在有社保补贴,但是不太清楚这个补贴的计算方式,是按照一个月来算,还是按照实际的天数来算呢?我想了解下具体的计算规则,这样心里也有个底,免得稀里糊涂的。

农保验证身份在哪里操作?

我参加了农保,现在到了需要验证身份的时候,但我不知道该去哪里操作。是在村里的村委会,还是要去专门的社保机构呢?希望了解一下具体的操作地点。

公司只有一人交社保,能否停保?

我们公司目前就只有我一个人交社保,因为一些原因,我想把社保停了。但我不太清楚这种情况下能不能停保,停保的话有没有什么限制或者需要注意的地方,想了解一下相关的法律规定。

为什么说没有单位的人挂靠单位交社保等于白交?

我没有工作单位,听人说可以挂靠单位交社保,但又有人说这样等于白交。我不太明白,挂靠单位交社保不也是在交社保吗,怎么就白交了呢?我想了解下这里面的法律和实际情况是怎样的。

告对方故意杀人罪需要注意什么?

我身边发生了一起疑似故意杀人的事件,我想了解如果要去告对方故意杀人罪,在整个过程中需要注意些什么,比如证据方面、法律程序方面等,不太清楚具体的规定和要求,希望得到解答。