项目停工工程款该如何索赔,临时停工损失又如何计算?

我是做工程的,最近项目停工了,工程款还没拿到手,临时停工也造成了不少损失。我不太清楚该怎么去索赔工程款,临时停工损失又要怎么算才合理,想了解下这方面具体的操作方法和依据。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

当遇到项目停工,要索赔工程款和计算临时停工损失,需要了解以下内容:


首先是项目停工工程款的索赔流程。工程停工索赔时,承包人要向工程师发出意向通知。这就好比要先告诉对方,我有索赔这件事要跟你说。之后工程师会对承包人的索赔申请进行审核,要是认可了这项索赔,就会通知承包人。然后发包人来审批工程师的索赔处理证明,最后承包人再决定接不接受最终的索赔结果。《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条也提到,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。


接着说说临时停工损失的计算。临时停工常见原因有地质条件变化、临时停水停电、工程中的人为障碍等。一般这种情况要办理经济签证,上面记录好具体的停工、复工时间以及人员、机械数量,这样停工损失计算相对简单。


人工停工费方面,如果是发包方的原因造成停工、窝工,就按照停工期间现场停工的工人来计算。


机械停工费计算时,按照规定,机械停置费是第一类费用中的折旧费、大修理费、经常修理费、机上人工这四项费用之和,再乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。


另外,造价工程师审核停工损失时也有要点。对于地质条件变化引起的停工,要核实现场地质条件和发包方提供的地质资料是否一致。要是承包方因为误解资料或者预见风险不足造成停工,即便有签证,造价工程师也可能拒绝赔偿。只有现场地质条件和资料不符,且是有经验的承包方都预见不了的情况,才能对人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计算利润,处理该情况的具体措施费用也要支付。


相关概念:

工程索赔:在建设工程施工合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为,而且索赔是双向的,发包人和承包人都可能提出。

经济签证:对在工程施工过程中,因各种原因发生的费用,由施工单位提出,建设单位现场代表或监理工程师确认的一种签认证明 。

台班:机械工作班的简称,指一台机械设备在正常工作条件下,一个工作班次(一般为8小时)内完成的工作量。

相关问题

为您推荐20个相关问题

项目停工后工程款该如何索赔,临时停工损失又怎么计算呢?

我是做工程的,最近项目停工了,工程款一直没拿到,临时停工期间也产生了不少损失。不太清楚按照法律规定,这种情况下工程款该怎么去索赔,临时停工的损失又要怎么计算才合理合法,希望能得到专业解答。

建筑工地停工后,工人应该怎么获得补偿?

我在建筑工地干活,最近工地突然停工了,也不知道什么时候能复工。我担心停工期间收入会受影响,想了解下这种情况下,我们工人具体能得到哪些补偿,补偿标准又是怎样的呢?

工程停工的误工费赔偿标准是怎样的?

我们这边有个工程停工了,工人都没事干,现在涉及到误工费赔偿的问题。但不太清楚具体该怎么赔,像赔偿的项目都有哪些,不同停工时长赔偿有没有区别等,希望能得到详细解答。

工地欠工程款如何计算?

我是做工程的,现在遇到甲方拖欠工程款的情况。合同里有些条款看得不是很明白,也不知道这工程款到底该怎么算。想弄清楚按照法律规定,这欠的工程款是单纯按未付的金额算,还是有其他计算方式,会不会涉及利息等问题 。

拖欠工程款该如何讨要赔偿?

我是做工程的,辛辛苦苦做完项目,对方却一直拖着工程款不给,我现在经济压力很大,想知道具体有哪些有效的办法可以讨要赔偿,走法律途径的话又该怎么做,希望能得到详细解答。

怎样处理工程索赔?

在实际工程中,经常会遇到各种索赔情况,比如因设计变更导致成本增加、工期延误等。但不清楚具体该遵循怎样的流程和方法去处理索赔,希望了解详细且合法合规的处理步骤,以及需要注意的关键要点。

欠工程款利息该怎么计算?

我是做工程承包的,和发包方签了合同。工程完工都好久了,可发包方一直拖着工程款不给。我就想知道,这拖欠的工程款利息到底该怎么算?是按合同约定来,还是有别的标准?想了解下具体计算方法和相关规定。

建设工程停工后,在何种情况下建设单位能够解除合同呢?

最近我们这边有个建设工程停工了,不知道停工到什么程度建设单位就有权解除合同。想了解下具体的判定标准,以及有没有相关时间限制之类的规定。

开发商欠工程款该如何处理?

我是做工程的,给开发商做完活儿后,到了付款时间,可开发商却拖着工程款不给。我现在着急用钱,也不知道该怎么把这笔钱要回来,想了解下遇到这种开发商欠工程款的情况,具体该采取什么办法来维护自己权益?

久欠的工程款该如何处理?

我是做工程的,对方已经拖欠工程款很久了,一直拖着不给。我现在很苦恼,不知道该用什么办法能把钱要回来。想了解一下,在这种情况下,有哪些有效的途径可以解决,要注意些什么。

欠工程款该如何追讨?

我是做工程的,辛苦做完工程后,对方却一直拖着工程款不给。我现在很发愁,不知道该用什么办法把钱追回来。想了解一下,在法律层面上,有哪些有效的方式可以追讨欠付的工程款呢?

如何解决建设工程款结算问题?

我参与了一个建设工程,现在面临工程款结算的困扰。不知道具体该按什么方式结算,也担心过程中会出现一些纠纷,不知道该怎么应对。想了解详细的结算步骤以及遇到纠纷的解决办法。

欠工程款该如何解决?

我是做工程的,辛辛苦苦做完项目,甲方却一直拖着工程款不给。我现在资金周转困难,工人工资也快发不出了。想知道在这种情况下,有哪些切实可行的办法能让我顺利拿到工程款,维护自己的权益?

开发商欠工程款违约了该怎么办?

我这边遇到了开发商拖欠工程款违约的事儿,工程都按要求完成了,可开发商就是不按时给钱。我想知道具体有哪些有效的解决办法,怎样能快速要回工程款,维护自己的合法权益呢?

长期欠工程款该如何处理?

我是做工程的,有个项目的工程款被长期拖欠了,对方总是找各种理由推脱。我现在很苦恼,不知道该怎么才能把钱要回来,想了解一下在这种情况下,有哪些有效的处理办法,能保障我的权益。

工地老板拖欠工程款,该怎么讨要?

我在工地辛辛苦苦干活,工程都完工了,可老板却拖欠工程款不给。我已经尝试跟老板沟通,但他总是找各种理由拖延。我现在很着急,不知道该通过什么合法有效的途径来讨要这笔工程款,希望能得到专业的指导。

当遇到工程款要不下来的情况,有哪些有效的处理办法呢?

我这边是做工程施工的,辛辛苦苦完成了工程,可工程款却一直要不下来,这让我很头疼。我想知道除了常见的催款方式,还有没有其他合法有效的途径能帮我顺利拿到工程款,具体该怎么操作呢?

如何向甲方讨要工程款呢?

我给甲方做完工程后,他们一直拖着工程款不给,我这边资金周转都成问题了。我想知道具体有哪些合法有效的讨要方式,每种方式具体该怎么操作,能不能顺利拿到钱。

工程合同未签署的情况下,要如何确定工程款?

我承接了一个工程建设项目,但当时没和发包方签合同。现在工程做完了,可工程款的事儿却没个定论。我不清楚该依据什么来确定工程款数额,也不知道该采取哪些办法去争取应得的工程款,真的很苦恼。

工地拖欠工程款该如何处理?

我在工地干活,工程款被拖欠了,心里特别着急。想知道遇到这种情况具体该怎么办,是找什么部门反映,还是直接去法院起诉呢?也不清楚有哪些有效的办法能尽快把工程款要回来,希望能得到详细的解答。