question-icon 欠工程款可以停工吗

我是做工程承包的,现在发包方一直拖着工程款不给,工程进度也因为资金问题受到影响。我想知道在这种情况下,从法律角度讲,我能不能选择停工呢?主要想了解相关法律规定是怎么保障我的权益的。
展开 view-more
  • #工程款
  • #停工权利
  • #法律规定
  • #合同约定
  • #损失赔偿
answer-icon 共1位律师解答

在欠工程款的情况下,承包人通常是可以停工的。 首先,我国《民法典》有明确规定。第八百零三条指出,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工程款属于这里所说的资金范畴,如果发包方拖欠工程款,就属于未按约定提供资金,承包人因此有权采取停工措施并要求赔偿损失。 另外,即使合同中有诸如“承包人在未收到款项时不得停工”这样的约定,若发包方严重违约,长期拖欠工程款导致施工无法进行,承包方仍然有权停工。这是因为合同的约定不能违反法律的强制性规定。比如在《中豫兴达国际路桥建设有限公司与鹤壁市益生农牧发展有限公司、张洪广建设工程施工合同纠纷案》中,法院就明确,即便合同有此类约定,但只要发包方未履行支付义务致使施工无法开展,承包方有权停工并要求发包方承担违约责任。 不过,承包人采取停工措施时,最好先通过合理方式催告发包人付款,在合理期限内发包人仍不付款再停工较为妥当。而且在整个过程中,承包人要注意保留好相关证据,比如催告记录、因停工造成损失的凭证等,以便后续通过协商或法律途径解决纠纷时,能更好地维护自己的合法权益。 相关概念: 窝工:是指因施工组织或其他原因,工人在工作时间内无法正常作业,导致人力闲置浪费的现象。 先履行抗辩权:就是《民法典》第五百二十六条提到的,当事人互负债务,有先后履行顺序,应当先履行债务一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。在工程款支付中,如果发包方未按时支付工程款,承包方就可以基于此拒绝继续施工。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系