工程合同工期顺延有哪些情形?

我签了个工程合同,现在施工遇到些状况,可能会影响工期。我想知道在法律上,工程合同工期顺延都有哪些情形呢?要是遇到这些情况,我就能合理合法地延长工期,避免违约赔偿了。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

工程合同工期顺延指的是在工程建设过程中,由于一些特定原因导致工程无法按照原合同约定的工期完成,从而对工期进行相应延长的情况。以下为您详细介绍常见的工期顺延情形及相关法律依据。


首先,不可抗力因素可导致工期顺延。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如地震、洪水、台风等自然灾害,以及战争、罢工等社会事件。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。所以,当工程建设遭遇不可抗力时,施工方可以主张工期顺延。


其次,发包人原因造成的工期延误也会导致工期顺延。比如发包人未按照合同约定提供施工场地、施工图纸、支付工程进度款等。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条规定,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。所以,如果是发包人原因致使工程无法正常进行,承包人有权要求工期顺延。


再者,设计变更也会造成工期顺延。在工程施工过程中,发包人可能会根据实际需要对工程设计进行变更,这就可能导致施工进度受到影响。根据《建设工程价款结算暂行办法》第九条规定,承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知发包人,发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。因此,当发生设计变更时,承包人可以按照规定要求顺延工期。


此外,异常恶劣的气候条件也可能导致工期顺延。比如持续的暴雨、暴雪等恶劣天气,使得施工无法正常进行。在这种情况下,虽然不属于不可抗力,但如果这种气候条件超出了正常的可预见范围,也可以作为工期顺延的理由。


总之,在工程合同履行过程中,当出现上述情形时,施工方有权主张工期顺延。但需要注意的是,施工方应按照合同约定的程序及时通知发包人,并提供相应的证明材料,以确保工期顺延的主张得到合法有效的支持。

相关问题

为您推荐20个最新问题

分手补偿协议书是否具有法律效力?

我最近和对象分手了,谈分手的时候我们签了一份补偿协议书。现在我心里有点没底,不知道这份协议书到底有没有法律效力。我想具体了解下,判断分手补偿协议书法律效力的关键因素都有哪些。

行政拘留是否可以折抵刑期?

我之前因为一些事被行政拘留了几天,后来这件事又被认定构成犯罪,我要被判刑了。我想知道之前被行政拘留的那些天数,能不能算在之后要判的刑期里面啊,这样我就可以少坐点牢,所以来问问行政拘留能不能折抵刑期。

离婚需要带户口本去吗?

我打算和配偶离婚,不知道去办理离婚手续的时候需不需要带上户口本。我听说有的地方要求不一样,所以有点拿不准。想问问专业人士,在国内办理离婚,到底要不要带户口本呢?

企业年金领取代扣代缴如何操作?

我所在的企业有企业年金,现在到了可以领取的时候。公司说会进行代扣代缴,可我不太清楚具体是怎么操作的。比如从流程上是怎样的,扣除的比例依据是什么,我很担心自己的权益会受到影响,希望能了解详细的操作办法。

老人委托书具有怎样的法律效力?

家里老人让我帮他办点事,写了个委托书。我不太清楚这东西在法律上到底有没有用,能起到啥作用。要是别人不认这个委托书,说它没效力咋办?我就想知道老人写的委托书在法律层面是怎么认定效力的。

我国《粮食安全法》于何时颁布施行?

我想了解下我国《粮食安全法》的颁布施行时间。因为我在从事和粮食相关的生意,想知道这部法律什么时候开始生效,这样我就能清楚它对我生意的影响时间节点,避免因为不了解法律规定而出现违规情况。

累计盈余是否属于净资产?

我在处理公司财务事务时,对累计盈余和净资产的关系不太清楚。我想知道在法律层面,累计盈余到底属不属于净资产呢?这对于我们准确核算公司资产情况很重要,希望能得到专业的解答。

异地取保候审回原籍地的流程是什么?

我在异地因为一些事情被取保候审了,现在想回原籍地。但我不太清楚具体要怎么做,也不知道要办哪些手续。担心如果不按规定来,会影响我的取保候审状态。所以想问问异地取保候审回原籍地的流程是怎样的。

落实防止干预司法三个规定存在不足怎么办?

我在工作中发现落实防止干预司法三个规定存在一些不足,比如有人对规定理解不透彻,执行时打折扣。我不知道面对这种情况该怎么处理,也不清楚相关的法律责任和改进措施,希望得到专业解答。

公交车是否应当停在车道内?

我平时坐公交车,发现有的公交车停车的时候不在车道内,而是随意停。我想知道从法律角度讲,公交车是不是必须要停在车道内呢?这样随意停车感觉既不安全也不规范。

被盗窃物品的价值是按新的来计算吗?

我家遭贼了,丢了一些用了挺久的物品。现在警方在处理盗窃案,要确定被盗物品的价值。我就想知道,这些用了很久的东西,在计算价值的时候是按照新的价格算,还是按照它们现在实际的价值算呢?

社保报销生育津贴需要什么资料?

我怀孕了,打算等生完孩子后用社保报销生育津贴。但我不知道具体要准备哪些资料,担心到时候因为资料不全报销不了。有没有人能告诉我,社保报销生育津贴都需要准备些什么资料呢?

是否存在离婚十年没见过孩子的情况?

我离婚已经十年了,一直没能见到孩子。我想知道在现实里是不是也有和我类似经历的人,从法律角度讲,这种长时间见不到孩子的情况合理吗?

只许探视不许带走孩子是什么意思?

离婚后孩子判给了对方,对方说我只能探视孩子,但不能把孩子带走。我不太明白这规定啥意思,是只能看看孩子,不能带出去玩或者住几天吗?这有啥法律依据不?

无证醉驾拘役两个月可以缓刑吗?

我无证醉驾被判定拘役两个月,家里还有老人孩子需要照顾,我想问问这种无证醉驾拘役两个月的情况能不能适用缓刑啊?我不太懂法律,心里很着急,希望能得到专业解答。

年收房租一百万需要交税吗?

我有几套房子对外出租,一年房租收入加起来有一百万。我不太清楚这部分收入要不要交税,要是要交的话,又该怎么交、交多少呢?希望了解一下相关的法律规定。

企业总资产与净资产有什么区别?

我开了一家小公司,在查看财务报表时,对总资产和净资产这两个概念很困惑。想知道它们到底有啥区别,这对我了解公司财务状况很重要。比如它们的计算方式、代表的意义,在实际经营中有啥不同作用,希望能得到详细解答。

勒索罪是不告不理吗?

我遭遇了勒索,有人跟我要一大笔钱,不然就把我的隐私公布出去。我想知道勒索罪是不是必须我去告,法院才会处理呢?要是我不主动告,警察和法院就不管吗?我不太懂这方面的法律,所以想问问。

不停在停车位都算违法吗?

我开车的时候,有时候找不到停车位,就会临时在路边停一会儿。我就想知道,是不是只要不停在停车位就一定算违法呀?这方面的法律规定到底是咋样的,我心里一直没底,所以来问问。

以CIF成交的合同在运输中有货物损失,由谁向保险公司索赔?

我和对方签了以CIF成交的合同,货物在运输途中出现了损失。我不太清楚在这种情况下,到底是我作为卖方,还是对方作为买方去保险公司索赔。想了解一下法律上对此是怎么规定的,到底该由谁来进行索赔操作。