工程承包索赔有哪些注意事项？

我承包了一个工程项目，施工过程中遇到了一些状况，导致成本增加、工期延误，我想向发包方提出索赔。但我不太清楚工程承包索赔需要注意些什么，担心因为不了解规则而索赔失败。希望能了解一下具体的注意事项。

展开

#工程索赔

共1位律师解答

在工程承包中，索赔是承包商维护自身合法权益的重要手段。以下为您详细介绍工程承包索赔的注意事项。首先，要明确索赔的概念。工程承包索赔指在施工时，承包商根据对工程项目承包合同以及相关法律的规定，承担了非自己的过错而导致的损失，或额外支出了合同规定之外工作费用，承包商因此向业主提出补偿，要求补偿自己在经济或时间上的损失。从法律依据来看，《中华人民共和国民法典》合同编中有相关规定，依法成立的合同，受法律保护，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这为工程承包索赔提供了基本的法律支撑。在准备索赔时，注意事项如下：其一，及时提出索赔意向。在索赔事件发生后的一定时间内（国际惯例一般为28天，具体按合同约定），承包商应向业主或工程师发出索赔意向通知，表明索赔的愿望和意向。若超过规定时间未提出，可能会丧失索赔权利。例如，某工程中承包商因业主临时变更设计导致工期延误，但未在规定时间内发出索赔意向通知，最终无法获得相应赔偿。其二，全面收集证据。证据是索赔成功的关键。要收集与索赔事件相关的各种证据，如施工原始记录、与监理工程师谈话或会议记录、来往信函、施工备忘录、工程进度表、工程照片、录像带、各种采购票据，以及所有合同文件等。证据必须真实、有效、完整且有相关性。比如，对于因恶劣天气导致的工程延误，要有气象报告、现场停工的照片等证据来支持索赔。其三，准确计算索赔金额和工期。索赔金额的计算要合理、准确，有详细的计算依据和方法。工期索赔要根据延误的原因和对工程进度的影响来确定。计算时应遵循合同约定的方法和原则，如合同中约定了费用计算标准和工期计算方式，应严格按照执行。其四，编写规范的索赔报告。索赔报告应包括标题、事件陈述、索赔理由、索赔金额和工期计算等内容。报告要条理清晰、逻辑严谨、证据充分，让业主或工程师能够清楚地了解索赔的事项和要求。其五，保持良好的沟通。在索赔过程中，承包商要与业主、工程师保持良好的沟通和协商。通过友好协商解决索赔问题，既能维护双方的合作关系，又有利于索赔的顺利进行。若协商不成，还可以通过仲裁或诉讼等方式解决，但这会耗费更多的时间和精力。总之，工程承包索赔需要承包商严格按照合同和法律规定，注意各个环节的要求和细节，以提高索赔的成功率，维护自身的合法权益。

法律公园专业律师

平台专业律师

去咨询

大家都在问