工程索赔的原因主要有哪些?

我是做工程项目的,最近在和合作方有一些纠纷,涉及到工程索赔。我不太清楚在法律上,工程索赔的原因主要有哪些。想了解下具体有哪些情况是可以提出工程索赔的,这样我也能判断我这个事情能不能进行索赔。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

工程索赔指在施工时,承包商根据对工程项目承包合同以及相关法律的规定,承担了非自己的过错而导致的损失,或额外支出了合同规定之外工作费用,承包商因此向业主提出补偿,要求补偿自己在经济或时间上的损失。


工程索赔的原因是多样的,主要有以下几方面:


业主违约。这是较为常见的索赔原因之一。业主没有按照合同规定的时间和要求提供施工场地、施工条件,比如没有及时交付施工现场,使得承包商无法按时开工,导致工期延误和费用增加;或者业主未按照合同约定支付工程款,影响了承包商的资金周转,增加了承包商的财务成本。根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。


工程变更。在工程建设过程中,业主可能会对工程的规模、设计方案、技术标准等进行变更。例如,原本设计的建筑物层数增加,或者建筑材料的规格发生改变。这些变更会导致承包商的施工成本增加、工期延长。依据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关规定,因工程变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。


不可抗力因素。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如地震、洪水、台风等自然灾害,以及战争、罢工等社会事件。这些不可抗力事件可能会对工程造成破坏,导致工程停工、设备损坏、材料损失等。根据《民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。


合同缺陷。合同文件在起草过程中可能存在漏洞、错误或歧义,导致双方对合同条款的理解不一致。例如,合同中对于工程质量标准的规定不明确,或者对于双方的权利和义务划分不清。这种情况下,承包商可能会因为执行合同而产生额外的费用或损失,从而提出索赔。


工程师指令。工程师在工程施工过程中可能会发布一些指令,如加速施工、暂停施工等。如果这些指令不是由于承包商的原因造成的,且给承包商带来了额外的费用或损失,承包商有权提出索赔。比如工程师要求承包商在非施工条件允许的情况下加速施工,导致承包商增加了人工、设备等费用。

相关问题

为您推荐20个最新问题

员工仲裁公司对公司影响大吗?

公司最近遇到员工申请仲裁的情况,很担心会对公司造成严重影响。想知道在不同情形下,比如仲裁结果对员工有利或者不利时,分别会给公司带来哪些方面的影响,以及有没有什么应对办法。

开车撞到马路边停放的车辆造成轻微事故后逃逸的,会怎么处理?

我前几天开车时不小心撞到了马路边停放的车辆,当时心里一慌就直接走了,现在很担心会有严重后果。我想知道像我这种造成轻微事故后逃逸的情况,具体会面临怎样的处理,会不会对以后开车有影响?

离婚是否要返还彩礼?

我现在正面临离婚的情况,对于彩礼这方面不太清楚。我们结婚有一段时间了,生活中各种开销也有涉及彩礼部分。想了解在我这种正常结婚生活了一阵又要离婚的情况下,到底需不需要返还彩礼啊?

2024年婚前房产离婚时如何分割?

最近在考虑离婚的事情,婚前有套房产,想弄清楚在2024年的法律规定下,这套婚前房产在离婚的时候到底会怎么进行分割,是完全归我个人,还是会有其他的分配方式,希望能详细了解一下。

犯了故意伤害该怎么处理?

我不小心和人起了冲突,推搡中把对方弄伤了,现在很担心,想知道这种情况算故意伤害吗?要是算的话会怎么处理?是会被判刑还是有其他解决办法?想了解下具体的法律规定和处理流程。

村委会是否有权处理农村老坟地用于建房?

我们村的村委会打算把一片老坟地拿来建房,我觉得这样不太合适。我想了解下,从法律角度讲,村委会到底有没有权力这么做呢?老坟地在我们农村也是有一定意义的,我很担心他们这么做不合法。

企业入账但银行未入账该怎么处理?

我公司财务操作后发现企业这边已经入账了,可银行那边却没入账。这种情况让我很担心账务出现问题,也不知道该按照什么流程去处理。想了解下在法律层面,遇到企业入账银行未入账这种情况该怎么办?

现在副驾驶不系安全带会怎么处罚?

我开车的时候,副驾驶的朋友经常不系安全带,说了也不听。我有点担心万一被查到会有啥处罚,所以想了解下现在副驾驶不系安全带到底会怎么处罚呢?

辅警是否可以开警车?

我是一名辅警,在工作中有时会遇到需要驾驶警车执行任务的情况,但我不太清楚自己有没有这个资格。想问下从法律规定来讲,辅警到底可不可以开警车呢?

电动车挂牌代办的人存在什么风险吗?

我想帮别人代办电动车挂牌,但是又有点担心会有啥风险。我就是出于好心帮个忙,也不图啥回报。就是不清楚万一在这个过程中出了问题,我会不会要承担什么责任,所以想问问懂法律的朋友,给我讲讲这里面可能存在的风险。

工程监理受到刑事处罚会怎样?

我是一名工程监理,最近工作中出了点状况,担心会受到刑事处罚。想了解下工程监理一旦受到刑事处罚,会有哪些后果,对工作、职业发展等方面会造成什么影响,在法律上具体是怎么规定的呢?

科目四没带身份证,能用电子身份证吗?

我今天去考科目四,到考场才发现没带身份证,不过我有电子身份证。我想问下,这种情况下能用电子身份证参加科目四考试吗?不知道考场认不认电子身份证。

判张扣扣死刑的法官会得到什么报应吗?

我一直关注张扣扣案,看到他被判处死刑。我心里就犯嘀咕,判他死刑的法官会不会因为这个判决受到什么不好的后果啊?我想知道从法律和正常的角度来说,法官做出这样的判决后会不会有所谓的‘报应’。

被车撞了是否可以要求误工费?

我前段时间出门被车撞了,受伤比较严重,需要在家休养一段时间,这段时间没办法工作就没了收入。我想知道在这种被车撞的情况下,我能不能向撞我的人要求赔偿误工费呢?

发生医疗纠纷怎么解决?

我去医院看病,治疗后感觉效果和医生说的差别很大,还出现了一些不良反应,我怀疑这是医疗事故。现在我不知道该怎么和医院沟通解决这个问题,是直接找医院协商,还是要找别的部门?具体的解决流程是怎样的呢?

医疗纠纷法院判决需要鉴定吗?

我遇到了医疗纠纷,准备走法律程序让法院判决。但我不知道在这个过程中需不需要进行鉴定,鉴定会不会很麻烦,不鉴定的话法院能直接判决吗?想了解一下相关情况。

当事人在哪些情况下可以请求返还彩礼?

我和对象订婚时给了对方彩礼,现在因为一些原因打算分开,我想知道在什么情况下我能让对方把彩礼返还给我呢?不太清楚法律上对于这方面是怎么规定的,希望能了解一下。

银行存钱被忽悠买了保险该如何维权?

去银行存钱,结果被工作人员忽悠买了保险。当时没反应过来,回家后才发现不对劲。现在想把这事处理好,拿回自己的钱,不知道该通过什么途径来维权,想了解具体的方法和流程。

员工加班费计算基数是怎么来的?

我在一家公司上班,经常需要加班,但对加班费计算不太清楚。每次发工资,感觉加班费给得不太对。我想知道员工加班费计算基数到底是怎么确定的,是按照基本工资,还是包含奖金、补贴这些呢?希望能了解清楚,维护自己的权益。

低报关税会构成什么罪?

我在进出口业务中,对关税申报不太了解。听说有人会低报关税,我想知道这种行为在法律上会构成什么罪呢?会面临怎样的处罚?我很担心自己在申报过程中不小心触犯法律,所以想了解清楚相关规定。