司法实践中解决工期顺延定量有哪几种方式？
共1位律师解答
在司法实践中，解决工期顺延定量问题通常有以下几种方式： 首先是按照合同约定的方式。许多建设工程合同会对工期顺延的情形和定量方法做出明确规定。比如合同可能约定，因不可抗力导致停工的，每停工一天，工期相应顺延一天。这种方式直接依据双方事先达成的协议来确定工期顺延的量，具有明确性和可操作性。根据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。合同一旦依法成立，对双方当事人具有法律约束力，双方应当按照合同约定履行各自的义务。所以，当出现符合合同约定的工期顺延情形时，按照合同约定进行定量是最常见的做法。 其次是根据实际损失和合理工期来确定。在一些情况下，合同可能没有明确约定工期顺延的定量方法，或者约定不清晰。这时，法院会综合考虑因导致工期顺延的事件给承包人造成的实际损失，以及完成剩余工程所需的合理工期来确定顺延的时间。例如，因发包人变更设计导致工程返工，承包人需要重新采购材料、安排施工人员等，由此产生的额外时间和费用都应作为确定工期顺延的依据。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在工期顺延问题上，如果是发包人原因导致工期延误，承包人有权要求赔偿损失并顺延工期，法院会根据实际情况做出合理的判断。 再者是参考行业惯例和专家意见。在建设工程领域，存在一些被广泛认可的行业惯例和标准。当合同没有约定且难以根据实际损失确定工期顺延定量时，法院可能会参考行业惯例来做出判断。同时，也会邀请相关领域的专家提供专业意见。专家可以根据工程的特点、施工工艺、市场情况等因素，对工期顺延的合理时间进行评估。这种方式能够借助专业知识和经验，使工期顺延的定量更加科学合理。 最后是通过鉴定机构进行鉴定。在复杂的工程项目中，工期顺延的原因可能多种多样，且相互交织，难以直接确定顺延的定量。此时，当事人可以申请由专业的鉴定机构对工期顺延的时间进行鉴定。鉴定机构会运用专业的技术和方法，对工程的各个环节进行分析和评估，得出客观的鉴定结论。鉴定结论可以作为法院裁判的重要依据。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十条规定，人民法院在审理案件过程中认为待证事实需要通过鉴定意见证明的，应当向当事人释明，并指定提出鉴定申请的期间。当事人申请鉴定，可以在举证期限届满前提出。经人民法院准许后，由双方当事人协商确定具备相应资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。通过鉴定机构的鉴定，可以为工期顺延定量问题提供相对准确和权威的解决方案。 总之，司法实践中解决工期顺延定量问题的方式多种多样，具体采用哪种方式，需要根据案件的具体情况和相关证据来确定。当事人在遇到工期顺延纠纷时，应及时收集和保存相关证据，以便维护自己的合法权益。
大家都在问 
立即联系