因暴雨水浸造成的停工，应如何处理赔偿事宜？
共1位律师解答
在面对因暴雨水浸造成停工的赔偿事宜时，我们需要依据不同的情况，按照相关法律规定来处理。首先，我们要明白一个重要的概念，就是“不可抗力”。不可抗力指的是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。暴雨和水浸如果达到了一定的严重程度，通常可以被认定为不可抗力。 根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。 在建设工程领域，如果暴雨水浸属于不可抗力，对于赔偿事宜通常按照以下原则处理： 对于工程本身的损害，比如建筑物、已完成的部分工程等因水浸受到的损坏，一般由建设单位承担修复费用。这是因为工程的所有权在建设过程中虽然还未完全转移，但建设单位是工程的所有者和受益者，所以要承担相应的风险。 对于施工单位的机械设备、周转材料等损失，通常由施工单位自行承担。这是因为这些设备和材料是施工单位为了完成工程而投入的，其所有权属于施工单位，所以风险也由其自行承担。 停工期间，施工单位的人员窝工费用和设备闲置费用的承担问题，需要根据合同的具体约定来处理。如果合同有明确约定，就按照约定执行；如果合同没有约定，双方可以协商解决。一般情况下，建设单位可能会给予施工单位一定的补偿，但不是全部承担。 另外，因暴雨水浸导致工期延误的，工期应相应顺延。施工单位不需要承担工期延误的违约责任。但施工单位有义务采取措施尽量减少损失的扩大，如果没有采取合理措施导致损失扩大的，对于扩大的损失部分，施工单位可能要自行承担责任。 在处理赔偿事宜时，双方应该及时收集和保存相关的证据，比如气象部门的暴雨证明、现场的照片和视频、停工期间的人员和设备费用清单等。这些证据对于确定损失的范围和责任的承担非常重要。如果双方无法协商一致，可以通过调解、仲裁或者诉讼等方式来解决纠纷。
大家都在问 
立即联系