工程合同工期该如何计算？

我接了个工程，签了合同。现在对工期计算有点迷糊，合同里没明确说从啥时候开始算到啥时候结束。我就想知道在法律上，工程合同工期一般是咋算的，起始时间和结束时间依据啥来定，有没有啥标准或方法。

展开

#工程工期计算

共1位律师解答

在工程建设中，工程合同工期的计算是一个重要问题，它涉及到工程的进度安排、各方的权利义务以及违约责任等多个方面。下面将为您详细解释工程合同工期的计算方式。首先，我们需要明确工程合同工期的定义。工程合同工期指的是在工程建设过程中，从工程开始施工到全部完工并通过验收所需要的时间。它是衡量工程建设进度的重要指标，也是合同双方履行合同义务的重要依据。关于工期的起始时间，通常有以下几种确定方式。一种是按照合同中明确约定的开工日期来计算。合同双方在签订工程合同时，会对工程的开工日期进行明确约定，这个日期就是工期的起始点。例如，合同中约定“本工程于2025年5月1日开工”，那么工期就从这一天开始计算。根据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。工程合同一般为书面合同，合同中的开工日期约定具有法律效力。另一种情况是，实际开工日期与合同约定的开工日期不一致。在这种情况下，通常以实际开工日期作为工期的起始时间。实际开工日期的确定，一般以发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期为准；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。这在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第八条中有相关规定。再来说说工期的结束时间。一般是以工程通过竣工验收的日期为准。当工程按照合同要求全部完工后，承包人需要向发包人提交竣工验收报告，发包人在收到报告后，应组织相关单位进行验收。如果验收合格，那么验收合格的日期就是工期的结束时间。根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用。此外，在工期计算过程中，还可能会遇到一些特殊情况，比如工期顺延。工期顺延是指由于非承包人的原因导致工程无法按照原计划进行，需要对工期进行相应的延长。常见的导致工期顺延的原因包括不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、发包人原因（如未按时提供施工场地、未按时支付工程款等）。对于工期顺延的情况，承包人应在情况发生后的一定时间内，向发包人提出工期顺延的申请，并提供相应的证明材料。经发包人确认后，工期可以相应顺延。总之，工程合同工期的计算需要综合考虑合同约定、实际开工日期、竣工验收日期以及可能出现的工期顺延等因素。合同双方应当在合同中明确约定工期的计算方式和相关条款，以避免在工程建设过程中出现争议。同时，在实际履行合同过程中，双方也应当严格按照合同约定和法律规定来执行，确保工程能够顺利进行。

法律公园专业律师

平台专业律师

去咨询

大家都在问