工程的延期索赔该如何处理?

我是一个工程项目负责人,最近项目施工过程中遇到了一些不可抗力因素导致工程延期,现在需要向业主提出延期索赔。但我不太清楚具体的处理流程和方法,也不知道要准备哪些材料,想了解下工程延期索赔到底该怎么处理。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

工程延期索赔指的是承包商在施工过程中,因为非自身原因导致工程进度延迟,从而向业主提出补偿要求。在工程建设里,由于各种复杂因素,工程延期的情况时有发生,合理处理工程延期索赔十分关键。


首先,我们来看索赔的条件。依据《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所以,当出现以下情况时,承包商有权提出延期索赔:发包人未按合同约定时间提供施工场地、未及时交付设计图纸、提供的材料或设备不符合要求等发包人原因;发生不可抗力事件,如地震、洪水等自然灾害,战争、罢工等社会事件;不可预见的外界条件,比如发现地下文物、地质条件与勘察报告不符等。


接下来是索赔的程序。第一步是发出索赔意向通知。承包商应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。如果承包商未在28天内发出索赔意向通知书,将丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。第二步是准备索赔资料。这包括索赔信、索赔报告、证明材料等。索赔报告应详细说明索赔的理由、要求补偿的金额和延长的工期,并附上相关的证据。证明材料可以是施工日志、会议纪要、来往信函、工程照片、录像等。第三步是正式提出索赔申请。承包商应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔报告;索赔事件具有持续影响的,承包商应在影响最终结束后的28天内递交最终索赔报告。第四步是监理人审核。监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承包商提交全部原始记录副本。第五步是发包人审批。发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,由监理人向承包商出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的,则视为认可承包商的索赔要求。


在处理工程延期索赔时,承包商和发包人都应当遵循诚实信用原则,按照合同约定和法律规定,妥善处理索赔事宜。若双方对索赔处理结果有争议,可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

相关问题

为您推荐20个最新问题

实习期累计记分具体是什么意思呢?

我刚拿到驾驶证还在实习期,听说有个实习期累计记分的说法,但不太明白具体是怎么算的,也不清楚记分达到一定数值后会有什么后果,想了解下相关的详细规定。

用电人逾期不支付电费,供电人是否可以直接中止供电?

我家最近电费逾期没交,心里有点忐忑,不知道供电公司会不会直接就把电停了。我想确切了解下,在这种逾期没交电费的情况下,供电人到底有没有权利直接中止供电呢?

划拨的房产证可以过户吗

我最近打算买一套房子,各方面都挺满意,但是发现房产证土地性质是划拨的。我就有点担心能不能过户,要是不能过户后续会有很多麻烦。想了解下这种划拨的房产证到底能不能过户啊,要是能过户,手续复杂不复杂?

婚外生子对方不给抚养费怎么办?

我和对方婚外生下了孩子,现在对方却不愿意给抚养费。孩子的生活开销越来越大,我一个人实在负担不起。我想知道在法律上,遇到这种情况我该怎么维护自己和孩子的权益,有什么办法能让对方支付抚养费呢?

认定醉驾的酒精含量是多少?

我前几天和朋友聚会喝了点酒,开车回家时被交警拦下吹气检测。我现在特别担心自己会不会被认定为醉驾,想知道法律上认定醉驾的酒精含量标准到底是多少,超过这个标准会面临什么样的处罚呢?

诬陷诽谤罪的立案标准是什么?

我之前和一个人发生了矛盾,他到处造谣说我做了违法犯罪的事,导致很多人对我指指点点。我想告他诬陷诽谤,但不知道具体要达到什么条件才能立案,想了解下诬陷诽谤罪的立案标准。

撤销房产证的行政诉讼时效是多久?

我之前办了房产证,后来发现办理过程可能存在问题,想通过行政诉讼撤销房产证。但我不知道从发现问题到去法院起诉有没有时间限制,想了解下撤销房产证的行政诉讼时效到底是多久,超过这个时间会有什么后果呢?

药房缴税的税率是多少?

我开了一家药房,一直不太清楚该按照什么税率缴税。每次到缴税的时候都很发愁,怕交多或者交少了。想了解下,药房在缴税方面具体的税率是多少,希望能有个明确的答案。

妨碍司法罪具体包括哪些罪名?

我最近在了解法律知识,看到了妨碍司法罪这个概念,但不太清楚它具体包含哪些罪名。我想知道在我国法律体系里,妨碍司法罪都涵盖了哪些具体的犯罪行为,这些罪名的界定标准是什么样的。

联邦制是否属于宪法制度?

我想弄清楚联邦制在法律层面到底是不是宪法制度。我对这方面不太了解,不确定联邦制和宪法制度之间的关系,希望能有专业的解释告诉我联邦制到底算不算宪法制度,以及为什么。

行政机关及其执法人员当场收缴罚款的应当怎么做?

我之前遇到行政机关执法人员当场收罚款的情况,不太清楚他们当场收缴罚款应该遵循什么流程和要求。我就想知道,从法律角度来讲,行政机关及其执法人员当场收缴罚款的时候,具体应当怎么做呢,有哪些规定是必须遵守的?

盗墓判刑一般是怎么判的?

我对盗墓的判刑标准不太清楚。我最近听说有人盗墓被抓了,就想了解下如果有人参与盗墓,在法律上通常会怎么判刑,是根据什么来量刑的,不同情况的判刑差距大不大。

因私人老板无故辞退可以只劳动仲裁不起诉吗?

我被私人老板无故辞退了,听说可以去申请劳动仲裁,也能去法院起诉。我不太想把事情闹到法院那一步,就想问问能不能只申请劳动仲裁,而不去法院起诉呢?我就想快点解决这个事,拿到应得的赔偿。

个人医保怎么刷?

我有医保,但是一直不太清楚该怎么使用医保卡去刷卡结算。平时去医院看病或者去药店买药的时候,总是有点懵。想了解下,个人医保刷卡具体是怎样的流程,在哪些场景可以刷,有什么要注意的地方。

银行卡被冻结了失业金怎么发放?

我的银行卡被冻结了,可我现在等着失业金生活呢。我不清楚这种情况下失业金该怎么发放,是会换种方式给我,还是就一直发不出来了,希望了解相关法律规定和解决办法。

老年人买哪种医疗保险最好?

家里老人年纪大了,身体毛病也多起来,想给老人买份医疗保险,但是市面上保险种类太多,不知道哪种最适合老年人,也不清楚各有什么优缺点,希望了解一下买哪种医疗保险对老人最好。

醉驾肇事一般判几个月?

我前几天和朋友聚会喝了点酒,没忍住开车回家结果出了点小事故。现在特别害怕,想知道像我这种醉驾肇事的情况,一般会被判几个月啊?心里实在没底,希望懂法律的人能给我讲讲。

短信侮辱骂人是否犯法?

我收到了别人用短信进行侮辱骂人的内容,心里特别生气。我想知道对方这样用短信侮辱骂人是不是违法的呢?我能不能通过法律途径来维护自己的权益呢?

儿媳有车是否影响婆家低保?

我老公家是吃低保的,可我名下有一辆车,不知道这会不会影响婆家继续享受低保政策。我很担心因为我的车,婆家就不能再领低保了,想了解一下相关的法律规定到底是怎样的。

工伤认定能否直接认定劳动关系?

我在工作中受了伤,想去做工伤认定,但和单位没签劳动合同,不确定单位会不会承认劳动关系。我想知道在申请工伤认定的时候,能不能直接凭借相关材料认定我和单位存在劳动关系呢?