因发包人原因影响工程,责任由谁承担?

我是一个工程承包人,在项目进行过程中,发包人出现了一些问题,比如未按时提供施工场地、未及时交付设计图纸等,导致工程进度受到了严重影响。我想知道在这种情况下,责任应该由谁来承担,我该如何维护自己的权益。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在工程建设中,因发包人原因影响工程的情况并不少见,那么责任该由谁承担呢?下面为您详细分析。首先,我们要明确发包人的概念。发包人就是具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,通俗来讲,就是出钱让别人来干活建设工程的一方。当发包人出现一些不当行为影响工程时,比如没有按照合同约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等情况,根据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第七百九十九条规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。这就意味着,如果是因为发包人的原因导致工程受到影响,承包人是可以采取一些措施来维护自己的权益的。例如,承包人可以要求顺延工程日期,也就是工程完工的时间往后推迟,因为是发包人的过错导致不能按时完成。同时,承包人还有权请求赔偿停工、窝工等损失。停工就是工程暂时停止施工,窝工则是指工人没有工作可做只能闲置在那里。这些都会给承包人带来经济上的损失,而这些损失是可以要求发包人进行赔偿的。所以,因发包人原因影响工程,责任一般是由发包人来承担。承包人要注意保存好相关的证据,比如双方签订的合同、发包人违约行为的证明材料、因为停工窝工造成损失的记录等,以便在需要的时候通过合法途径维护自己的权益。

相关问题

为您推荐19个最新问题

电动车从侧面撞上汽车,责任该如何认定?

我在路上看到一起交通事故,是电动车从侧面撞上了汽车。现在大家都在讨论到底是谁的责任,有人说电动车速度太快,有人说汽车可能没注意观察。我想知道这种情况下,责任一般是怎么划分的,具体有哪些判定标准呢?

在武汉偷盗多少金额可以立案?

我最近在武汉,听说不同地方盗窃立案金额标准不一样,就想了解下在武汉这边,偷盗达到多少金额公安机关会立案处理呀?我主要就是想搞清楚这个具体金额标准,心里有个底。

男方隐瞒婚史离婚会怎么判?

我最近发现老公隐瞒了他的婚史,这让我心里很不舒服,感觉受到了欺骗。现在我有点犹豫要不要离婚,如果真走到那一步,想知道这种情况下法院会怎么判呢?主要想了解财产分配、孩子抚养权这些方面会怎么处理。

医疗事故造成死亡赔偿多少钱?

我家人遭遇了医疗事故不幸去世,现在医院和我们谈赔偿的事,但我们完全不清楚该要多少赔偿。想了解下,在法律上医疗事故造成死亡的赔偿金额是怎么算的,具体包括哪些方面,有没有一个大概的范围呢?

房屋的维修基金怎么使用?

我买了套房子,听说有维修基金。但不清楚这维修基金具体该怎么用,是自己申请就行,还是有啥流程?啥情况能用,啥情况不能用呢?希望能有人详细给讲讲。

独生子女证能在卫健局办理吗?

我是家里的独生子,一直没办独生子女证。听说现在办理独生子女证有一些政策和流程的变化,我不太清楚该去哪里办。想问下,独生子女证能不能在卫健局办理呢?我想了解具体的办理地点和相关规定。

白癜风是否可以免费报医保?

我得了白癜风,治疗费用挺高的,经济上有点负担不起。想问问在咱们国家的医保政策里,白癜风能不能免费报医保呀?我对医保这块不太懂,也不知道具体的报销条件和流程是咋样的,希望有人能给我讲讲。

养老金的个人账户是如何计算的?

我想了解下养老金个人账户的计算方式。我现在交着养老保险呢,就想知道以后到我领养老金的时候,个人账户里的钱是怎么算出来的,心里有个底。也不清楚计算方法复杂不复杂,希望能有个清晰的解释。

商品过期该如何举报?

我在一家小超市买到了过期商品,心里很不舒服,也担心会对身体有影响。我想举报这家超市,让他们受到应有的处罚,可我不知道该通过什么途径、按什么流程去举报,有没有懂的朋友能给我说说具体该怎么做?

拖欠房租不给怎么处理能最快解决?

我把房子租给别人,租户已经好几个月没交房租了,我催了几次都没用。我想尽快解决这个问题,拿回房租,不知道有什么办法能最快解决呢?

办老年卡需要带什么证件?

我想给自己办一张老年卡,但是不知道具体要带哪些证件。之前没办过,也没打听到准确消息,担心去了因为证件不全白跑一趟,所以想问问大家,办理老年卡到底需要携带什么证件呢?

如何知道诈骗犯家里是否还钱?

我被诈骗犯骗了钱,听说可以让诈骗犯家里人还钱。但我不太清楚他们会不会还。也不知道该通过什么方式去了解这个情况,想问问有没有什么办法能知道诈骗犯家里到底还不还钱呢?

户口迁到父亲户口下,原户口怎么办?

我打算把自己的户口迁到父亲的户口下,但是不清楚原来的户口该怎么处理。是直接注销,还是有其他的操作流程?我担心处理不当会影响后续的一些事务,比如身份证使用、社保医保等。希望了解一下具体的处理办法。

为什么私企只给交三险?

我在一家私企工作,公司说只给交三险。我不太明白,不是应该五险一金都交吗?我想知道私企只交三险的原因是什么,这样做合不合法?

故意伤害和寻衅滋事的判决标准是什么?

我想知道故意伤害和寻衅滋事这两种行为在法律上是怎么判的。之前听说有人因为这两种情况被判刑,但不太清楚具体的判决依据和量刑范围。我自己很担心身边万一发生类似的事,所以想详细了解下这方面的法律规定。

征地青苗补偿的流程是怎样的?

我家土地要被征收了,地里种了不少青苗,不知道这青苗补偿该怎么弄,具体有啥流程,是要先去申报吗,还是政府直接就评估补偿了,心里没底,想了解下详细的流程。

如何治理音乐版权侵犯案件?

我自己创作了一些音乐作品,但是发现网上有不少人未经授权就使用我的音乐。我想了解一下,对于这种音乐版权侵犯案件,应该采取怎样的措施去治理呢?我该怎么做才能维护自己的权益?

起诉离婚时其中一方不愿意离婚,法院会怎么判财产?

我想和另一半离婚,但对方不愿意。现在我打算起诉离婚,就想了解下,在这种一方不愿意离婚的情况下,法院对于财产一般会怎么判决呢?我不太清楚法律上这方面是怎么规定的,希望能得到解答。

工伤鉴定费应计入什么科目?

我公司有员工受了工伤,去做了工伤鉴定,现在涉及到费用入账的问题。我不太清楚这笔工伤鉴定费在财务上应该计入哪个科目,是管理费用、应付职工薪酬,还是其他科目呢?希望了解一下相关的规定。

已为您展示了 19 个相关问题