引起工程索赔的主要因素有哪些?

我正在负责一个工程项目,最近和合作方在费用结算上有点分歧,对方提出了索赔。我不太清楚在工程里到底哪些因素会导致索赔,想了解下引起工程索赔的主要因素,好判断对方索赔是否合理。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

工程索赔指在施工时,承包商根据对工程项目承包合同以及相关法律的规定,承担了非自己的过错而导致的损失,或额外支出了合同规定之外工作费用,承包商因此向业主提出补偿,要求补偿自己在经济或时间上的损失。


引起工程索赔的主要因素是多样的,下面为你详细介绍。首先是业主违约。业主违约常常表现为业主未按合同规定为承包商提供施工条件,比如未及时交付场地、提供设计图纸等;或者是未按照合同约定支付工程款。依据《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。


工程变更也是常见因素。在工程建设过程中,业主可能会对工程的规模、标准、设计方案等提出变更要求。由于工程变更会导致承包商的施工成本增加、工期延长等,所以承包商有权提出索赔。《建设工程施工合同(示范文本)》中对工程变更的程序和价款调整有明确规定,因变更引起的价格调整按照合同约定执行。


不可抗力因素也不容忽视。不可抗力如自然灾害(地震、洪水等)、社会事件(战争、罢工等)等,这些事件是合同双方都无法预见、无法避免且无法克服的。当不可抗力事件发生并影响到工程施工时,承包商可能会遭受损失,根据《民法典》第五百九十条规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。承包商可以就不可抗力造成的损失向业主提出索赔。


此外,合同缺陷也可能引发索赔。合同缺陷指合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误。这可能导致双方对合同条款的理解产生分歧,从而引发索赔。在这种情况下,一般应按照有利于承包商的原则进行解释。


最后,工程师指令也可能是索赔因素。工程师可能会发布一些指令,如加速施工、更换材料等,这些指令可能会增加承包商的成本,承包商可以根据相关规定提出索赔。

相关问题

为您推荐20个最新问题

商铺房产证能不能延期办理?

我买了一间商铺,但是由于一些特殊原因,可能没办法在规定时间内去办理房产证。我想知道这种情况下能不能延期办理呢?如果可以延期,具体要怎么操作,会不会有什么不良影响呢?

帮信罪会被限制出境吗

我想了解一下关于帮信罪在出境方面的规定。我身边有人好像牵扯到帮信罪的事情,我就挺好奇,如果真被认定是帮信罪了,那还能不能出国啊?是一定会被限制,还是有什么特殊情况可以不被限制,想具体了解下这方面情况。

离婚一般是如何判决的?

最近在考虑离婚的事情,心里很是纠结和迷茫。想知道法院在判决离婚的时候,到底是怎么判的。是只看感情状况,还是也会涉及财产、孩子这些问题呢?希望能详细了解下,心里也好有个底。

聚众赌博参与者会受到怎样的处罚?

我之前和几个朋友参与了一次聚众赌博,现在心里很害怕会受到处罚。我想知道像我这种聚众赌博的参与者,法律上会怎么处罚呢?是罚款、拘留,还是有更严重的刑罚?

二手房租赁有哪些注意事项?

我打算租套二手房,但是不太清楚在这个过程中有啥需要特别留意的地方。比如房东身份、合同条款这些方面,都不太了解要注意啥,希望能有人详细讲讲二手房租赁的注意事项。

京东白条逾期还清后是否还能用?

我之前用京东白条消费,结果不小心逾期了,现在已经把逾期的欠款都还清了。但我不太确定之后还能不能继续使用白条,我挺依赖这个功能的,要是不能用了会很不方便,所以想问问逾期还清后到底还能不能接着用啊?

超过三年的转账记录是否能起诉?

我有一笔转账,转账记录已经超过三年了。当时没太在意,现在因为一些情况我想通过法律途径解决。但不知道超过三年的转账记录还能不能用来起诉,想了解下法律上是怎么规定这种情况的。

不当得利金额巨大是否能构成诈骗罪?

我之前遇到一笔意外之财,后来了解可能属于不当得利,金额还挺大的。我有点担心这会不会被认定为诈骗罪,不太清楚不当得利和诈骗罪之间的界限,想知道不当得利金额巨大时在法律上会不会构成诈骗罪。

办驾照需要带什么资料?

我打算去考驾照,但是不清楚办驾照具体要带哪些资料。怕到时候因为资料没带齐耽误时间,想问问有没有人能详细说一下办驾照都需要准备什么资料,希望有了解的朋友告知一下。

别的公司以技术服务费给公司转账有什么法律规定和注意事项?

我自己开了家小公司,最近有别的公司以技术服务费的名义给我们公司转账。我不太清楚这种转账在法律上有啥规定,需不需要签合同,税务方面又该怎么处理,会不会有什么法律风险呢?希望懂的人给我讲讲。

辞职前受伤了该怎么赔偿?

我打算辞职了,结果在辞职前受了伤。我不太清楚这种情况下该怎么获得赔偿,是找公司赔吗?赔偿的标准和流程是怎样的呢?希望懂法律的朋友能给我讲讲。

安置房占用首套房名额吗,该怎么算?

我名下有套安置房,现在想买套商品房,不知道安置房算不算首套房。要是算的话,我买商品房首付比例和贷款利率肯定不一样。所以想问问安置房会不会占用首套房名额,这到底是怎么算的呀?

区房管局能查到法院离婚判决书吗?

我最近在办理房产相关手续,因为之前是法院判决离婚的,不确定区房管局那边能不能查到我的法院离婚判决书。我担心这会影响我办理房产的业务,所以想问问区房管局到底有没有权限和途径查到法院离婚判决书呢?

公租房申请摇号了,没工作有影响吗?

我申请了公租房,现在已经进入摇号阶段,但我目前处于没工作的状态。我特别担心这会不会对摇号结果有影响,想知道在法律和政策层面,没工作对于公租房申请摇号有没有不利影响,希望得到解答。

新型毒品巧克力如何量刑?

我朋友误把新型毒品巧克力当作普通巧克力,结果被警察发现了。现在人被带走了,我们都很担心。我想知道这种新型毒品巧克力在法律上是怎么量刑的,朋友的情况会不会很严重啊?

防卫过当造成重大损害该如何认定?

我之前和别人起了冲突,对方先动手打我,我在反抗过程中把对方打伤了。现在对方说我是防卫过当,我心里很没底。我想知道在法律上,防卫过当造成重大损害是怎么认定的,有哪些具体的标准和考量因素呢?

最新婚姻法关于单方离婚程序是如何办理的?

我和另一半感情不和,想单方面提出离婚,但不清楚具体该怎么操作。我想知道按照最新婚姻法,单方离婚程序要怎么办理,需要准备什么材料,走哪些流程,希望能得到详细解答。

失信被执行人和老赖有区别吗?

我在生活中经常听到失信被执行人还有老赖这两个词,感觉说的好像差不多,但又有点不太一样。我就想搞清楚,这两者之间到底有没有区别呢?要是有,区别又在哪里呢?

打房屋纠纷案件律师费是多少钱?

我最近遇到了房屋纠纷的问题,打算通过法律途径解决,但是不太清楚请律师打这类官司的费用是多少。不知道律师费是固定的金额,还是会根据案件的具体情况有所不同,想了解一下相关的收费标准和影响因素。

和犯人离婚该如何起诉?

我对象因为犯罪进了监狱,我觉得这样的生活没盼头了,想和他离婚。但他在监狱里,我完全不知道该怎么去起诉离婚,不知道要准备什么材料,走什么流程,希望能得到专业的解答。