不可抗力造成的工期损失由谁承担?

我是一个工程项目的负责人,最近项目施工期间遭遇了不可抗力事件,导致工期延误和一些损失。我不太清楚按照法律规定,这些因为不可抗力造成的工期损失到底该由谁来承担,是我们施工方,还是建设单位,希望了解一下相关法律规定。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在探讨不可抗力造成的工期损失由谁承担这个问题之前,我们先来了解一下什么是不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。比如自然灾害(地震、洪水、台风等)、政府行为(征收、征用等)、社会异常事件(战争、罢工等)都属于不可抗力的范畴。



依据《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。在建设工程领域,对于不可抗力造成的工期损失承担,一般遵循以下原则:



首先,对于工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。这是因为这些损失本质上是与工程项目直接相关的,发包人作为工程项目的所有者,承担这部分损失符合公平原则。



其次,发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。这是因为人员属于各自单位管理,各自单位对自己员工的安全保障和伤亡负责是合理的。



再次,承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。施工机械设备是承包人用于施工的工具,其损坏和停工损失属于承包人在经营过程中需要承担的风险。



最后,停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。这是因为这些人员是应发包人的要求留在场地,是为了保障发包人的利益,所以费用由发包人承担。



此外,因不可抗力事件导致工期延误的,工期相应顺延。也就是说,由于不可抗力造成的工期延误,承包人不需要承担工期延误的违约责任。但是,承包人应当及时通知发包人,并在合理期限内提供证明。

相关问题

为您推荐20个最新问题

涉黄判缓刑的机会大不大?

我涉及了一些涉黄相关的案件,很担心自己的判决结果。想知道具体在涉黄案件中,什么样的情况有可能判缓刑,哪些因素会影响缓刑的判定呢?

民事驳回诉讼请求的情形有哪些?

最近我打算去法院起诉一个民事纠纷,但是又担心自己的起诉不符合要求会被驳回诉讼请求。想知道一般在哪些情况下,法院会做出驳回诉讼请求的决定呢?希望能了解具体有哪些情形会导致这样的结果,心里好有个底。

强制执行财产查控多久能解除?

我涉及了一个法律案件,现在我的财产处于被强制执行查控的状态。我想知道到底要等多久这个查控才能解除啊?我现在很多事情都因为财产被查控受到了影响,特别着急,就想了解一下这个解除时间有没有个准头。

三年拘役和有期徒刑一样吗

我最近对刑法里的处罚方式有点迷糊,想弄清楚拘役和有期徒刑。就比如说判三年拘役和三年有期徒刑,这两者是一样的吗?想知道它们在各方面有没有什么区别,希望能有专业人士帮忙详细讲讲。

小孩上户口需要钱吗?

我家孩子刚出生,准备去给他上户口,但是听说上户口可能要交钱,我不太确定。想了解一下,在咱们国家,给小孩上户口到底需不需要钱啊?要是需要的话,大概得交多少呢?

交管实人认证启动失败怎么办?

我在进行交管实人认证时,系统提示启动失败,不知道是什么原因导致的,也不清楚该如何解决。我担心这会影响我后续在交管平台上办理业务,想了解一下遇到这种情况该怎么处理。

申请上市审核中止后还能再申请吗?

我公司之前申请上市,结果审核中止了。现在我们想继续推进上市的事,不知道还能不能再申请。也不清楚这里面有啥规定和要求,想问问这种情况下到底能不能再次申请上市呢?

法院开庭没走错地方且及时到场该怎么办?

我收到了法院的开庭通知,开庭当天我没走错地方,也按时到了。但是到了之后我就有点懵,不知道接下来该做些什么,是直接进法庭吗,需不需要和谁先报备一下呢,有点慌,想问问这种情况到底该咋办。

高速违法停车扣几分?

我开车在高速上遇到点事临时停了会儿车,后来听说高速违法停车要扣分,我也不确定自己这种情况算不算违法停车,就想知道高速违法停车到底扣几分啊?心里一直惦记着这个事儿,怕被多扣分。

发别人的隐私视频是否犯罪,会判几年?

我不小心把别人的隐私视频发出去了,现在心里特别慌,不知道这种行为是不是犯罪。如果是犯罪的话,一般会被判几年呢?我很担心会受到严重的法律制裁,想了解清楚相关情况。

一户多宅的最新规定是什么?

我家有好几处宅子,不知道现在对于一户多宅有啥规定。我担心自己家的情况不符合规定,会不会面临一些问题,比如宅子会被收回之类的。想了解一下现在最新的政策到底是怎么规定一户多宅的。

怎样才能没有婚后财产?

我准备结婚了,但是不想和伴侣有婚后财产方面的纠葛,想知道通过什么办法可以避免产生婚后财产,是签协议还是有其他方式,希望了解具体的操作方法和法律规定。

老婆网聊互相暴露下体算出轨吗?

我老婆在网上和别人聊天,还互相暴露下体。我心里很膈应,但又不确定这到底算不算出轨。我想知道从法律角度看,这种行为能不能定义为出轨呢?这对我处理我们之间的关系很重要。

诈骗案主犯和共犯有什么区别?

我牵扯进了一起诈骗案,不清楚自己是主犯还是共犯。想知道诈骗案里主犯和共犯到底有啥区别,从哪些方面能区分开,这对我的情况很关键,希望了解清楚相关法律知识来应对。

消费税在什么情况下需要做价税分离?

我在处理公司税务的时候,对消费税的价税分离不太清楚。不知道到底在哪些情况要进行价税分离操作,要是没处理好怕税务出问题,所以想了解下消费税在什么情形下需要做价税分离。

诈骗案中涉及安装护栏会怎么判?

我遇到个事儿,有人打着安装护栏的旗号实施诈骗。他们先收了大家安装护栏的钱,结果活没干就跑了。我想知道在法律上,这种诈骗案中涉及安装护栏的情况会怎么判刑呢,判罚依据是啥?

公司收购的条件是什么?

我打算收购一家公司,但是不太清楚具体要满足什么条件。不知道是对收购方有要求,还是对被收购公司有要求,也不清楚这些要求具体是怎样的。希望能了解公司收购条件的详细内容。

在什么条件下社会抚养费可以不用给付?

我之前听说生小孩超过规定数量要交社会抚养费,但不太清楚具体情况。我家经济条件不太好,担心会涉及到这方面费用。想了解下,在哪些条件下是可以不用给付社会抚养费的呢?

劳动争议仲裁时效起算日该如何确定?

我和公司发生了劳动争议,打算申请劳动仲裁。但听说仲裁有时效限制,我不太清楚这个时效的起算日是怎么确定的。是从争议发生那天开始算,还是有其他的规定呢?希望能了解一下准确的确定方法。

倒卖国家电力犯了什么罪?

我手头有一些渠道能拿到国家电力,想着转手倒卖赚点差价,可又担心这是违法犯罪行为。我就想知道,要是真去倒卖国家电力,这在法律上到底犯了什么罪呀?会受到怎样的处罚呢?