工程施工期间发生的不可抗力损失由谁承担?

我接了个工程,施工时遇到了不可抗力情况,导致工程有了损失。现在我不清楚这损失该由谁来承担,是我这个施工方,还是发包方,还是其他情况呢?希望懂法律的人给我讲讲。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在工程施工期间,不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,比如地震、洪水、战争等。对于不可抗力造成的损失承担问题,我国有相关的法律规定和处理原则。


依据《中华人民共和国民法典》第八百零八条规定,本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。而第七百八十条规定,承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验。定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。同时,第八百三十二条规定,承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但是,承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担赔偿责任。虽然这些条文没有直接明确工程施工不可抗力损失承担,但可以从中看出一些处理的逻辑和原则。


一般来说,对于工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。比如,因为地震导致已建好的部分工程坍塌,这部分修复的费用就由发包人承担。


承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。也就是施工方自己的员工受伤等情况,施工方自行负责。


承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。像施工用的挖掘机等设备因为不可抗力损坏了,维修或重新购置的费用施工方自己承担。


停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。例如发包方要求施工方留几个人在场地看守,这几个人的费用发包方负责。


工程所需清理、修复费用,由发包人承担。工程受到不可抗力破坏后,清理现场和修复工程的费用由发包方出。


总之,在实际处理中,要根据具体的合同约定和实际情况,结合上述法律规定和原则来确定不可抗力损失的承担方。

相关问题

为您推荐20个最新问题

醉酒肇事逃逸该怎么量刑?

我朋友前几天喝多了酒开车出了事,之后因为害怕就逃逸了,现在很担心会受到严重的处罚。想知道像这种醉酒肇事逃逸的情况,具体在法律上会怎么量刑,量刑时会考虑哪些因素。

信用卡逾期9千还不上,究竟会面临哪些后果呢?

最近信用卡欠款9千还不上了,心里特别担心,不知道会有什么样的具体后果。想了解下除了还钱之外,会不会面临法律责任,对个人信用影响到底有多大,后续生活会不会受到影响等方面的情况。

不正当竞争行为具体是如何处理的?

我在经营生意过程中,发现有些同行存在一些像是虚假宣传、假冒商标之类的行为,感觉这些好像属于不正当竞争,但不太确定遇到这种情况该怎么应对,想知道针对不正当竞争行为具体的处理方式是怎样的。

婚前财产如何公证给女方?

我马上要结婚了,男方想把他的婚前财产公证给我,我们都不太懂这个流程。想了解一下具体该怎么做,需要准备什么材料,有哪些注意事项,希望能详细说说婚前财产公证给我的整个过程。

孩子偷用家长手机充值,家长能要求退款吗

发现孩子偷拿我手机去充值了,心里特别着急又生气。不太清楚在法律上这种情况能不能把钱要回来。想了解一下从法律角度,这种情况是怎么规定的,我有没有可能让对方把孩子充值的钱退回来 。

离婚时原告和被告谁更吃亏?

我打算离婚,在纠结是当原告去起诉,还是等对方起诉我当被告。不知道在法律程序里,离婚时原告和被告哪个会更吃亏些?比如在财产分割、子女抚养权这些方面会不会有差异?想了解一下具体情况。

试用期离职和辞职有什么区别?

我现在处于试用期,不太清楚试用期离职和辞职是不是一回事。我担心自己处理不好这个事儿,会影响后续找工作或者引发其他麻烦。想知道它们具体有啥区别,在法律上的规定是怎样的,以及分别该怎么操作。

家里拆迁后妈怎么分财产?

家里房子拆迁了,我爸和后妈一起生活,现在涉及到拆迁财产分配问题。我不知道后妈在法律上有没有权利分这部分财产,能分多少也不清楚。想了解一下,从法律角度,后妈在这种情况下是怎么分财产的呢?

中断劳动关系该如何赔偿?

我和公司的劳动关系中断了,不清楚这种情况下我能获得怎样的赔偿。也不知道赔偿是按照什么标准来的,是根据工作年限,还是工资水平?希望能了解一下这方面详细的法律规定和赔偿方式。

案子没完结时偷渡一定会被判刑吗?

我之前因为一些案子还没完结,但是因为特殊原因偷渡了。现在很担心,不知道这种情况下是不是一定会被判刑,想了解一下法律上对于这种情况是怎么规定的,心里也好有个底。

原始股东减持要如何交税?

我是一家公司的原始股东,最近打算减持一部分股份。但我不知道减持股份要怎么交税,交哪些税,税率是多少,也不清楚具体的交税流程。希望了解一下原始股东减持交税的相关内容。

交通违法记录会影响政审吗?

我最近要参加一个重要的政审,但是之前有过一些交通违法记录,比如闯红灯、超速之类的。我特别担心这些记录会不会对政审产生影响,毕竟这次政审对我很重要。想问问大家,交通违法记录到底会不会影响政审呢?

怎样起诉离婚并要求返还彩礼?

我和对方结婚没多久就要离婚了,结婚时给了对方不少彩礼。现在想通过起诉离婚,并且把彩礼要回来。但我不知道具体该怎么做,是直接去法院起诉就行,还是有什么特殊的流程和要求呢?想了解下起诉离婚返还彩礼的具体步骤。

网红和公司解约后账号归谁?

我是个小网红,之前和一家公司签了合作。现在我想和公司解约,但我不知道合作期间用公司名义注册运营的账号该归谁。我在这个账号上付出了很多精力,也积累了不少粉丝。解约后账号归属问题让我很头疼,想知道从法律角度这个账号到底该归谁?

法院是如何判定不合理医疗的?

我之前去医院看病,感觉医生给我开了很多不必要的检查和药,我怀疑这是不合理医疗。如果要走法律途径,我想知道法院判定不合理医疗时,依据的标准和考虑的因素都有哪些?

买房前需要知道什么?

我打算买套房子,但是对买房相关的法律知识一窍不通。不知道买房前要了解些什么,比如产权问题、合同条款、交易流程这些方面,担心自己因为不懂而吃亏,想知道从法律角度,买房前必须知道哪些内容。

如何行使专利优先权?

我申请了一项专利,听说有专利优先权这个东西,但不太清楚该怎么去行使。不知道行使的条件是什么,具体步骤又有哪些,希望能得到详细的解答,好让我充分利用这个权利来保护我的专利。

离婚诉讼书可以代写吗?

我打算起诉离婚,但自己不太会写离婚诉讼书,也不清楚里面的法律条款和格式要求。想问问离婚诉讼书能不能找人代写呀?要是可以的话,找什么样的人代写比较合适呢?

行政附带民事诉讼的特殊性在哪里?

我最近遇到个事儿,涉及行政和民事的交叉问题。听说可以提起行政附带民事诉讼,但不太清楚它和普通的民事诉讼、行政诉讼有啥不一样。想知道行政附带民事诉讼的特殊性具体体现在哪些方面,这些特殊性对我维权有啥影响。

校车肇事损失保险公司拒赔是否合理?

我孩子坐的校车出了事故,车辆有保险,但保险公司却拒绝赔偿损失。我不太明白这是为什么,想知道从法律角度来看,保险公司这样拒赔到底合不合理,我该怎么办呢?