可以解除建设工程施工合同的情形有哪些?

我签了个建设工程施工合同,现在遇到些状况,不太确定能不能解除合同。我想知道在法律上,有哪些情形是可以合法解除建设工程施工合同的呢?比如对方工期严重延误或者质量不达标之类的,希望了解具体情况。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

建设工程施工合同的解除是一个较为复杂的法律问题,它涉及到合同双方的权利和义务,以及工程项目的顺利进行。以下为您详细介绍可以解除建设工程施工合同的情形。


首先是协商解除。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十二条规定,当事人协商一致,可以解除合同。这意味着如果建设工程合同的双方当事人,也就是发包方和承包方,都同意解除合同,那么就可以通过协商的方式解除合同。这种方式比较灵活,只要双方达成一致意见,就可以签订解除合同的协议,明确双方的权利和义务终止。


其次是约定解除。当合同中约定了解除合同的条件,一旦这些条件成就时,解除权人就可以依照《中华人民共和国民法典》第五百六十二条第二款的规定解除合同。例如,合同中可能约定如果承包方未能在规定的时间内完成一定比例的工程进度,发包方有权解除合同。这种约定是双方在签订合同时预先设定的,当出现约定的情况时,就可以按照约定解除合同。


最后是法定解除。法定解除是在法律规定的情形下,当事人可以解除合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定了一些具体情形。承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持:一是明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的。比如承包方擅自停止施工,并且没有合理的理由,这就表明其不履行合同主要义务,发包方可以解除合同。二是合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的。如果承包方超过了合同约定的工期,发包方进行了催告,在合理的时间内承包方还是没有完成工程,发包方有权解除合同。三是已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的。工程质量是建设工程的核心,如果承包方完成的工程质量不符合标准,并且拒绝进行修复,那么发包方的合同目的就无法实现,发包方可以解除合同。四是将承包的建设工程非法转包、违法分包的。这种行为违反了法律规定和合同约定,发包方可以解除合同。


而发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持:一是未按约定支付工程价款的。发包方按照合同约定支付工程价款是其主要义务,如果发包方不按时支付,经承包人催告后在合理期限内仍不支付,承包人可以解除合同。二是提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的。这些材料和构配件的质量直接影响工程质量,如果发包方提供的不符合标准,承包人的施工会受到严重影响,承包人有权解除合同。三是不履行合同约定的协助义务的。在建设工程中,发包方有一些协助义务,比如提供施工场地、办理相关手续等,如果发包方不履行这些义务,导致承包人无法施工,经催告后仍不履行,承包人可以解除合同。


总之,建设工程施工合同的解除需要符合法律规定或合同约定,在决定解除合同前,建议当事人咨询专业法律人士,以确保解除行为的合法性,避免不必要的法律风险。

相关问题

为您推荐20个最新问题

上班迟到扣工资合法吗?

我在公司上班,有时候因为一些不可抗力因素会迟到,公司就会扣工资。我不太清楚公司这种做法到底合不合理,想知道法律上对于上班迟到扣工资这块具体是怎么规定的,在什么情况下扣工资是合法的,什么情况下又是不合法的。

网恋女朋友恋爱期间出轨了,我给她转的钱能要回来吗?

我和网恋女友在恋爱期间有一些金钱往来,现在发现她出轨了,心里很不好受,也想把之前给她转的钱要回来。但不知道从法律角度看能不能要回,具体要满足什么条件才能要回,希望能得到专业的解答。

老婆得了癌症,老公是否可以提出离婚?

我朋友老婆不幸得了癌症,他现在心里很纠结,不知道这种情况下自己能不能提出离婚。他想了解在法律上对于这种情况是怎么规定的,具体要满足哪些条件才可以提出离婚,以及离婚时财产分配等方面会不会有特殊考虑。

债务纠纷的诉讼时效是多长时间?

我之前借了一笔钱给朋友,现在有点担心时间长了,我的权益会不会得不到保障。就想了解下债务纠纷的诉讼时效到底是多久啊?是从借款的时候开始算,还是从约定还款时间开始算?要是中间有一些特殊情况,这诉讼时效又会怎么算呢?

公司拖欠工资员工离职是否可以要经济补偿金?

我在一家公司上班,公司已经好几个月没发工资了,我实在没办法想离职。我想知道这种因为公司拖欠工资我离职的情况,能不能向公司要经济补偿金啊?

爸爸一般争不到抚养权该怎么办?

我是孩子爸爸,在争取孩子抚养权时感觉困难重重,好像爸爸争抚养权天然就不占优势。我很爱孩子,也有能力抚养他,可现在情况不太乐观,不知道该采取什么办法才能争取到孩子的抚养权,希望有人能给我支支招。

借巨额资金不还会判多少年?

我之前借出去一大笔钱给别人,现在对方一直拖着不还,金额挺大的。我想知道这种借巨额资金不还的情况,在法律上会怎么判刑,判多少年呢?我很关心这个,毕竟涉及到我的切身利益。

药品报销该询问医保局哪个部门?

我生病了去医院开了些药,听说有些药品是可以报销的,但我不太清楚具体流程。我想去医保局问问,可又不知道该找哪个部门咨询,有没有懂的朋友能给我指个方向,到底该询问医保局的哪个部门呢?

大学生学校收费违法吗?

我是一名大学生,学校最近收了一笔费用,但我不太清楚这笔收费是否合理合法。也不知道学校在收费方面有哪些规定,想问问大家,大学生学校收费在什么情况下算违法呢?

桥头一般纳税人注册公司需要什么手续?

我想在桥头注册一家一般纳税人公司,但是不太清楚具体要办什么手续。我对这方面的流程完全不熟悉,也不知道要准备哪些材料。就怕手续没办全,到时候来回折腾,所以想问问大家,在桥头注册一般纳税人公司到底需要什么手续啊?

留置期间是否可以免除领导职务?

我是一名单位领导,最近被留置了。我很担心单位会在我留置期间免除我的领导职务,不知道这种情况在法律上是否被允许,想了解一下相关的规定,看看单位这么做合不合法。

特需医疗服务可以走医保报销吗?

我去医院看病,医生推荐了特需医疗服务,说服务更周到,但我不知道这个费用能不能用医保报销。我平时看病都是走医保的,这次涉及到特需服务,有点拿不准,想问问这方面的政策是怎样规定的。

开庭时双方同意离婚会当场判决吗?

我和另一半去法院开庭离婚,在庭上我们都表示同意离婚,现在想知道这种情况下法院会不会当场就做出离婚判决啊?我不太了解这方面的法律程序,心里一直没底,就怕还要等很久才能有结果。

存量公司实缴过渡期是三年吗?

我开了家存量公司,最近听说存量公司实缴有过渡期,不知道这个过渡期是不是三年,我想了解下具体的情况,这个三年的时间是怎么规定的,从什么时候开始算,对我公司有什么影响呢?

去车管所开无车证明需要拿什么材料?

我打算去车管所开无车证明,但是不清楚要带什么东西。之前也没办过这个,怕到时候因为材料没带齐白跑一趟,所以想问问去车管所开无车证明具体都要拿哪些材料?

如果男人有后台,女人能成功离婚吗?

我想和丈夫离婚,但他家里有点背景,我担心他们会利用关系阻挠我离婚。我想知道,在这种情况下,我还能不能成功离婚呢?我该怎么做才能保障自己顺利离婚的权利?

盗窃罪自首会判刑多少年?

我因为一时糊涂犯了盗窃罪,现在特别后悔,想去自首。但我不知道自首后会被判多少年,心里很忐忑。想了解一下法律对于盗窃罪自首的量刑标准是怎样的,有没有从轻或者减轻处罚的可能。

犯罪中止的刑事责任是如何规定的?

我之前在一气之下想伤害别人,都已经准备动手了,可就在最后关头我冷静下来放弃了。我这种属于犯罪中止吗?犯罪中止在法律上的刑事责任是怎么规定的呢?我很担心会受到处罚,想了解清楚。

建筑类政府招投标需要具备什么资质?

我想参与建筑类政府招投标项目,但不清楚具体需要什么资质。我之前没接触过这类项目,也不知道从哪里开始了解。我就想知道要符合哪些条件才能有资格去投标,希望能有详细的解答。

婚姻家庭案件法院诉讼费该如何交纳?

我最近涉及到一个婚姻家庭方面的案件,需要向法院起诉。但我不太清楚在这类案件里,法院的诉讼费是怎么交纳的。是按什么标准收,什么时候交,有没有减免的情况呢?希望能得到解答。