建筑工程索赔费用包括哪些?

我是做建筑工程的,最近在一个项目里遇到一些情况,需要向对方索赔费用,但不太清楚具体哪些费用是可以索赔的。比如施工过程中因对方原因导致的工期延误,额外增加的人工成本、设备租赁费用这些能不能索赔呢?想了解建筑工程索赔费用的具体范围。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在建筑工程领域,索赔费用是指在施工时,承包商根据对工程项目承包合同以及相关法律的规定,承担了非自己的过错而导致的损失,或额外支出了合同规定之外工作费用,承包商因此向业主提出补偿,要求补偿自己在经济或时间上的损失。以下为你详细介绍建筑工程索赔费用通常包含的内容。


首先是人工费。这主要是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任导致的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动产生的费用;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。比如因为发包方变更设计,导致施工人员需要额外加班来完成新的设计要求,这部分加班的人工费用就可以索赔。依据《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。


其次是材料费。包括由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。例如在工程建设期间,因发包方原因导致工期延误,在此期间建筑材料价格大幅上涨,那么上涨部分的费用就可向发包方索赔。


机械使用费方面,可索赔的内容有:由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包商责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。


分包费用是指分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。


现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。


利息在索赔费用中,一般有以下几种情况:拖期付款的利息;由于工程变更和工程延期增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息等。至于利息的具体利率,可采用当时的银行贷款利率、当时的银行透支利率、合同双方协议的利率等。


最后是总部(企业)管理费,主要指的是工程延期期间所增加的管理费,包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通讯设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。


利润索赔通常是指由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少,所以,一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。总之,建筑工程索赔费用的确定和计算需要依据具体的合同条款和实际发生的情况,并遵循相关法律法规的规定。

相关问题

为您推荐20个最新问题

婚内出轨会净身出户吗?

我发现配偶在婚内有出轨行为,心里特别难受,现在考虑离婚。我想知道在法律上,对方这种出轨行为是不是就得净身出户,财产分割具体会怎么处理呢?

一般情况下诈骗几千元可以立案?

我想了解下,在正常情况下,被诈骗了多少钱,警方才会立案处理呢?我不太清楚具体的金额标准,也不知道不同地区是不是一样的,想弄明白这个,要是遇到类似事情心里也有个底。

合同诈骗认定后合同是否有效?

我和别人签了份合同,后来发现对方存在诈骗行为,合同已经被认定是诈骗合同了。我就想知道,这种情况下这个合同还有效吗?会不会影响我后续维权和要求赔偿啊?

征地一分地补偿多少钱?

我家有地要被征了,大概一分地。我不知道现在征地补偿的标准是怎样的,也不清楚一分地能拿到多少补偿。我想了解下这方面的法律规定和具体补偿金额的计算方式,希望能有专业人士帮我解答。

医疗事故中医生有连带责任吗?

我在医院看病时遭遇了医疗事故,身体受到了伤害。我想知道在这种情况下,除了医院要承担责任外,负责我治疗的医生是否也有连带责任呢?我不太清楚相关法律规定,希望了解医生在医疗事故里的责任情况。

车辆违章违反禁令指示具体是指什么?

我开车的时候收到了违反禁令指示的违章通知,但我不太清楚这到底是指什么情况。我平时开车也挺注意交通规则的,就是不太懂禁令指示具体包含哪些。想问问这种违章到底是指违反了哪些交通方面的规定呢?

国家个体户税收都是一样的吗?

我自己开了个小餐馆,属于个体户。最近听说不同个体户交的税好像不太一样,有点搞不明白。我就想问问,在国家层面上,个体户税收是不是都是一样的呀?有没有统一标准呢?

营业执照归哪个部门管理?

我打算开一家小店,听说要办理营业执照,但不知道该去哪个部门办。我想了解一下,在咱们国家,营业执照到底是归哪个部门来管理的呢?弄清楚这个,我就能更顺利地去办执照了。

宅基地使用权何时生效?

我家申请了一块宅基地,手续都在办理中,我想知道从什么时候开始我家能正式拥有这块宅基地的使用权呢?是拿到相关证件,还是审批通过就行?不太清楚这个生效时间的界定,希望了解一下。

出售已达到报废标准的机动车是否会没收违法所得?

我不小心卖了一辆已达到报废标准的机动车,现在心里特别忐忑,不知道这种情况会不会被没收违法所得。我就是不懂这方面的法律规定才犯了错,现在就想知道法律上对于出售报废机动车在违法所得这块是怎么处理的,会不会真的被没收。

养老保险是否可以累计年限?

我交养老保险有段时间了,中间因为换工作断了几个月。现在我想接着交,不知道之前交的年限会不会不算数,养老保险到底能不能累计年限啊?我就怕之前白交了,想了解下具体情况。

行政拘留出来后警察又进行调查该怎么办?

我之前被行政拘留了,现在已经出来一段时间了,结果警察又开始调查我。我不太清楚这种情况该怎么应对,不知道自己有什么权利和义务,也担心会不会再次被拘留。想了解一下遇到这种情况应该怎么做。

接法院调解会告知是哪个法院吗?

我接到了一个调解电话,对方说是法院的,但没说自己是哪个法院的。我有点怀疑这个电话的真实性,又怕真的是法院的而耽误事。我想知道,正常情况下,法院进行调解时会告知是哪个法院吗?

同意诉调后待登记调解是怎么回事?

我和别人有纠纷,去法院起诉,法院说可以选择诉调,我同意了,现在显示待登记调解。我不太明白这是什么阶段,之后会怎么处理,调解的流程是怎样的,会不会有时间限制呢?

大病统筹每年交费多少?

我想参加大病统筹,但不知道每年要交多少钱。我生活在普通城市,收入一般,担心费用过高承担不起。所以想了解一下,大病统筹的缴费标准是怎样的,有没有什么具体的计算方式或者参考范围?

入职协议书是否具有法律效力?

我刚找了份工作,公司让签入职协议书,我不太清楚这个协议有没有法律效力。要是签了之后,公司不按协议来,我能拿它维权吗?想了解下入职协议书到底有没有法律效力,依据是什么。

刑事拘留一般是多少天?

我家里有人被刑事拘留了,我特别着急,不知道这种情况一般会被拘留多久。我想了解下法律对于刑事拘留的天数是怎么规定的,心里也好有个底,不然每天都提心吊胆的,也不知道什么时候人能出来。

如何查询医保卡个人账户交了多少年?

我有一张医保卡,一直正常缴费,但不太清楚自己到底交了多少年医保。我想了解下有哪些方法可以查询医保卡个人账户交了多少年,具体该怎么操作,希望能得到详细解答。

江西民事减刑该如何申诉?

我在江西涉及一个民事案件,法院判决后觉得量刑过重,听说有民事减刑的申诉途径,但不知道具体该怎么操作。我想了解下在江西进行民事减刑申诉的详细流程、需要准备什么材料,以及有哪些注意事项。

购房者需要谨防哪十类风险房?

我打算买套房子,但是听说现在市场上有不少风险房,一不小心就会踩坑。我想知道具体有哪十类风险房需要我格外注意的,这样我在看房选房的时候就能多留个心眼,避免遭受不必要的损失。