工程索赔应注意哪些问题？
共1位律师解答
工程索赔指在施工时，承包商根据对工程项目承包合同以及相关法律的规定，承担了非自己的过错而导致的损失，或额外支出了合同规定之外工作费用，承包商因此向业主提出补偿，要求补偿自己在经济或时间上的损失。以下是工程索赔需要注意的几个关键问题： 首先，索赔时效是非常重要的。当索赔事件发生后，承包商需要在规定的时间内提出索赔意向通知。《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。这就好比一场比赛有时间限制，超过了这个时间，你就失去了参赛资格，所以一定要严格遵守索赔时效。 其次，证据收集和整理是索赔成功的基础。证据必须真实、全面、关联且及时。真实就是证据要如实反映索赔事件的实际情况，不能弄虚作假；全面则要求证据要涵盖索赔事件的各个方面，比如施工原始记录、与监理工程师谈话或会议记录、来往信函、施工备忘录、工程进度表、工程照片、录像带、各种采购票据，以及所有合同文件等；关联是指证据要与索赔事件有直接的因果关系；及时就是要在索赔事件发生的过程中及时收集证据。只有具备充分有效的证据，才能有力地支持索赔要求。例如，如果因为业主提供的设计图纸有误导致工程延误，那么相关的设计图纸、修改通知以及因延误造成的人员窝工、设备闲置等证据都要收集齐全。 再者，索赔的计算方法要合理。常见的索赔计算方法有总费用法、修正的总费用法和实际费用法。总费用法是把单项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，其余额即为索赔金额。这种方法简单但不够准确。修正的总费用法是对总费用法的改进，它去掉了一些不合理的因素。实际费用法是最常用的方法，它是按照每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各费用项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值。在计算索赔金额时，要根据具体情况选择合适的计算方法，并且计算过程要有清晰的依据和明细。 另外，索赔报告的编写也不容忽视。索赔报告是承包商向业主提出索赔要求的正式书面文件，它应包括标题、索赔事件、索赔理由、索赔金额与工期，以及附件说明等内容。索赔报告要条理清晰、逻辑严谨、证据充分，让业主能够清楚地了解索赔的事项和依据。同时，要注意报告的格式规范和语言表达的准确性。 最后，友好协商与沟通是解决索赔问题的重要方式。在整个索赔过程中，承包商要与业主保持良好的沟通，尽量通过友好协商的方式解决争议。如果协商不成，还可以通过第三方调解、仲裁或诉讼等途径解决。但这些方式往往会耗费更多的时间和精力，所以应尽量在友好协商的基础上解决问题。总之，工程索赔是一项复杂的工作，需要承包商在各个环节都严格按照法律规定和合同要求进行操作，以确保自己的合法权益得到保障。
大家都在问 
立即联系