建设工程合同的工期如何计算?

我签了个建设工程合同,现在对工期计算有点迷糊。合同里关于开工、竣工时间的说法挺多,又有一些特殊情况的约定。我就想知道这工期到底是咋算的,是单纯算工作日,还是把节假日啥的都算进去?遇到不可抗力耽误了又咋算?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

建设工程合同的工期计算是一个较为复杂但有明确规则的问题,以下将为您详细解释。


首先,我们需要了解几个关键概念。工期指的是在建设工程合同中,从工程正式开工到全部竣工并交付使用所经历的时间。开工日期是工期计算的起始点,竣工日期则是终点。一般来说,合同双方会在建设工程合同中明确约定开工日期和竣工日期,这是确定工期的基础依据。例如,合同可能会写明“本工程于2025年5月1日开工,2026年5月1日竣工”,那么按照约定,工期就是一年。


关于开工日期的确定,如果合同有明确约定,通常以约定为准。不过在实际情况中,可能会出现一些争议。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第八条规定,当事人对建设工程开工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。(二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。(三)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。


竣工日期的确定同样重要。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。


在工期计算过程中,还需要考虑一些特殊情况。例如不可抗力因素,像地震、洪水、台风等自然灾害,或者战争、罢工等社会事件。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。在建设工程中,如果因不可抗力导致工期延误,延误的时间通常可以从总工期中扣除。


另外,如果是由于发包人或者承包人的原因导致工期延误,责任方需要承担相应的责任。比如,发包人未按照约定提供施工场地、资金、技术资料等,导致承包人无法正常施工,工期应当相应顺延。反之,如果是承包人自身原因,如施工组织不力、人员设备不足等导致工期延误,承包人可能需要承担逾期竣工的违约责任。


总之,建设工程合同工期的计算需要综合考虑合同约定、法律规定以及实际发生的各种情况。合同双方应当在合同履行过程中,严格按照约定和法律规定执行,遇到问题及时沟通协商,以确保工程顺利进行。

相关问题

为您推荐18个最新问题

梁平区2岁子女的抚养费标准究竟是怎么计算的呢?

我家在梁平区,孩子现在2岁,我和配偶打算分开了。但对于孩子抚养费的事儿,心里特别没底。不清楚具体该按照什么标准来算,也担心给少了或者要少了影响孩子成长。想了解下梁平区关于2岁子女抚养费标准的具体计算方式。

电信诈骗转账被骗后,在24小时内能否追回钱款?

我朋友前几天遭遇了电信诈骗,通过转账转出去了一笔钱,现在非常着急。想知道在24小时内有没有可能把钱追回来,具体有哪些方式或者条件能增加追回的概率。

过错方是否可以起诉离婚?

我朋友在婚姻中犯了错,现在想离婚,但又不确定自己作为过错方有没有资格起诉离婚。想了解下过错方起诉离婚在法律上是怎么规定的,法院会不会受理,以及相关的流程是怎样的。

认罪认罚书上会有量刑期吗

我因为一些事情可能要面临法律程序,现在听说有认罪认罚这回事。我想知道如果我签认罪认罚书,上面会不会写具体的量刑期啊?我就想心里有个底,了解下这里面关于量刑期的具体规定是怎样的。

商铺拖欠电费是否可以断电?

我有个商铺,租户一直拖欠电费,我想问问从法律角度看,我能不能直接给他断电呢?我担心直接断电会有法律风险,但租户一直不交电费也让我很头疼,不知道该怎么处理才合法。

失信被执行人能买机票吗?

我被列入失信被执行人名单了,最近有出行需求,想坐飞机,不知道还能不能买机票。我不太清楚相关法律规定,也不知道这种情况下买机票会不会有什么问题,想了解一下具体情况。

离婚是否可以不带户口本?

我和伴侣打算离婚,但户口本找不到了。想问下办理离婚手续的时候可以不带户口本吗?要是必须带,没有的话该怎么处理呢?

子女教育申报方式选哪个退税多?

我家有孩子在接受教育,听说申报子女教育能退税。但我不太清楚申报方式,不知道选哪种能退更多的税,是通过扣缴义务人申报,还是综合所得年度自行申报呢?想了解下这两种申报方式在退税金额上的差异。

威胁敲诈勒索会怎么判刑?

我遇到有人威胁我,要我给他一笔钱,不然就把我的隐私公布出去,这明显是敲诈勒索。我想知道这种威胁敲诈勒索的行为,在法律上会怎么判刑,我心里好有个底,看看该怎么应对这件事。

快递丢了是否按原价赔偿?

我寄了个快递,里面是我新买不久的一件贵重物品。结果快递给弄丢了,我要求按购买的原价赔偿,可快递公司说不能按原价,只能按运费倍数赔。我就想知道,从法律上来说,快递丢了到底是不是应该按原价赔偿啊?

老茶叶没有生产许可证号该怎么办?

我家有一些存放很久的老茶叶,最近整理的时候发现这些茶叶没有生产许可证号。我不知道这种情况该怎么处理,继续留着怕有法律风险,直接扔掉又觉得可惜,想了解一下遇到这种老茶叶没有生产许可证号的情况该怎么办。

在道路上乱停车违反《道路交通安全法》第几条?

我今天开车出门,没找到合适的停车位,就随便找了个地方停了车。结果回来就发现被贴了罚单,我想知道在道路上乱停车这种情况,到底违反了《道路交通安全法》的哪条规定呢?

生孩子男方可以报销哪些费用?

我老婆最近生孩子了,我知道女方生育有相关费用报销,我想了解下我作为男方,在生孩子这件事上可以报销哪些费用呢?具体的报销流程和条件是怎样的?

大港离婚应该从哪里起诉?

我和另一半打算离婚,但是不知道在大港这个地方应该去哪个法院起诉。我们俩的户口都在大港,平时也都居住在这里,就是不清楚具体该到哪儿提交离婚诉讼,希望能了解下这方面的法律规定。

金包银诈骗案如何量刑?

我参与了一个金包银的项目,后来发现是诈骗。现在心里特别慌,不知道这种金包银诈骗案在法律上是怎么量刑的,想了解一下量刑的标准和依据,好让自己心里有个底。

车辆水箱缺水造成损坏该由谁负责?

我的车水箱缺水导致损坏了。我不太清楚这情况该找谁承担责任,是我自己负责,还是车辆制造商、销售商,或者是有其他情况呢?我对这方面的法律规定不了解,想知道依据法律到底该由谁来负责。

护士年终工作总结在法律上有什么要求和意义吗?

我是一名护士,每年年底都要写年终工作总结。我想知道从法律角度来看,写这个总结有没有什么要求或者它有什么法律意义呢?比如会不会和我们护士的职业责任、患者权益保障这些方面有关系。

留置权是否需要登记?

我在和别人的经济往来中,对对方的财物行使了留置权。但我不太确定,留置权需不需要去相关部门登记才有效呢?要是不登记会不会有什么问题,影响我的权益?想了解一下这方面的法律规定。

已为您展示了 18 个相关问题