承包人逾期未交付建筑工程需要担责吗

我在建筑工程这块遇到点麻烦,我是发包人,和承包人签了合同约定了交付时间,可现在时间过了工程还没交付。我就想知道,这种情况下承包人是不是得担责啊,我想了解下具体法律是怎么规定的,能让我清楚该怎么维护自己权益。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

承包人逾期未交付建筑工程通常是需要担责的。首先得明白违约责任这个概念,简单说就是合同里约定了要做的事,没做到或者没做好就得承担相应后果。


按照《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在建筑工程里,如果因为承包人的原因没按时交付工程,就属于没履行好合同义务,发包人可以要求承包人承担这些违约责任。


而且根据《民法典》第五百八十四条,违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。这意味着如果承包人逾期交付给发包人带来了损失,比如发包人因为工程没按时交付无法按时投入使用导致的经济损失等,承包人得赔偿。


要是建筑工程合同对逾期交付工程有明确约定,比如约定了违约金数额或计算方式,承包人就得按约定支付违约金。要是合同没明确约定,或者压根没签书面合同,承包人依然要承担违约责任,赔偿发包人的实际损失。不过发包人要求赔偿时,必须有充分证据,不然起诉到法院也不会得到支持。


当然,也不是所有承包人逾期交付都要担责。如果是由于发包人逾期支付工程预付款、进度款,拖延提供施工条件(像场地、图纸等),逾期提供甲供材料,未办理建设行政审批手续导致建设行政主管部门勒令停工等原因,导致建筑工程延期交付的,承包人无需赔偿。并且承包人因发包人原因导致停工、窝工的,不但不用承担延期交付责任,还能要求发包人赔偿相应损失,但前提是承包人得有相关证据,比如证明自己履行了停工通知审批手续、工期延顺手续的证据。


相关概念:

违约责任:指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时,应承担的法律责任。

损失赔偿额:是违约方因违约行为给对方造成损失后,需要赔偿对方的金额。

相关问题

为您推荐20个相关问题

工程合同中发包方违约需要承担哪些责任?

我这边涉及一个工程合同纠纷,发包方出现了违约行为。我想了解具体发包方违约后,要在哪些方面承担责任,承担责任的方式和界限又是怎样的,有没有相关法律依据能支撑这些责任认定。

施工合同超期是否需要支付违约金?

我最近签了一个施工合同,现在工程超期了,我不太清楚这种情况下要不要支付违约金。如果要支付,支付标准又是怎样的呢?另外,要是有特殊情况导致超期,会不会有不同的处理方式呀?

施工合同承包人需要承担什么违约责任?

我最近参与了一个施工项目,签了施工合同。我有点担心自己可能会不小心违约,所以想详细了解一下,在施工合同里,承包人具体要承担哪些违约责任呢?是在各种情况下都有明确规定吗?希望能有专业的解答。

开发商施工人违约了该怎么办?

最近家里准备建房,找了开发商和施工队伍。但现在施工进度严重滞后,还存在一些质量问题,明显感觉他们违约了。不知道这种情况下能通过哪些途径维护权益,具体能要求他们承担怎样的责任。

欠工程款需要支付利息吗

我是做工程的,工程早就完工交付了,可对方一直拖着工程款不给。我就想知道,这种情况下对方欠我的工程款,要不要给我支付利息呀?我不太懂这方面法律,就想弄清楚自己在这件事上能主张哪些权益。

逾期支付工程款利息该如何计算?

我是做工程承包的,和发包方签了合同。工程完工后,对方却没按时给工程款。我想知道这逾期支付的工程款利息要怎么算呢?是按合同里约定的来,还是有其他规定?我就想弄清楚具体计算方式,好维护自己权益。

欠工程款时转包方需要承担责任吗

我在一个工程里涉及到转包的情况,现在出现了工程款拖欠问题。我想知道,在这种情况下,转包方到底要不要承担责任呢?我不太清楚法律对于这方面是怎么规定的,希望能了解一下具体的法律责任划分情况。

工程施工承包合同的违约责任具体是什么?

我最近接了一个工程施工项目,签了承包合同。但我担心在施工过程中万一出现一些意外情况导致某一方违约,不清楚具体要承担怎样的责任。想了解下工程施工承包合同中违约责任的具体内容,以及相关的处理方式。

发包人承担违约责任的方式有哪些?

我是一个工程建设项目的承包人,最近发包人在项目实施过程中出现了一些违约行为,给我的工作带来了困扰。我想具体了解一下,发包人承担违约责任都有哪些方式,每种方式具体是怎么操作的,好维护自己的合法权益。

发包人要求承包人承担修复费用该如何应对?

在工程建设中遇到了麻烦事,发包人突然要求我作为承包人承担修复费用。可我觉得这事儿没那么简单,不清楚到底是不是该我承担。想了解在法律上,这种情况有哪些规定,我应该怎么维护自己的权益,要是拒绝承担会有什么后果。

转包没完工可以追讨欠付的工程款吗

我在建筑工程里遇到个麻烦事。我从别人那转包了工程,但是还没做完。现在对方拖欠我的工程款,我心里很着急,也很疑惑。想知道在这种工程没完工的情况下,我到底有没有权利去追讨被拖欠的工程款呢,想了解这方面具体的法律规定。

建筑施工合同未能正常履行违约了该怎么处理?

我签了一份建筑施工合同,可对方没能正常履行,这让工程进度受到很大影响,我也遭受了不少损失。我想知道在这种情况下,我该采取什么办法维护自己权益,对方要承担什么责任,具体该怎么操作呢?

建筑工程延期交付该如何索赔?

我是发包方,和承包方签了建筑工程合同,结果工程延期交付了,给我造成了不少损失。我不太清楚这种情况下具体该怎么索赔,想知道有哪些索赔方式、能索赔哪些费用,以及索赔过程中有什么需要注意的法律问题,希望能得到详细解答。

施工合同承包人承担的违约责任具体有哪些?

我最近接了一个施工项目,签了施工合同。但担心在施工过程中因为一些不小心的失误承担违约责任,所以想了解下施工合同承包人具体可能会承担哪些违约责任,好提前注意避免。

建筑工程中发包人的义务具体有哪些呢?

我家准备盖一栋房子,找了建筑队来施工。但我不太清楚作为发包人,我具体需要承担哪些义务,比如在工程过程中要做些什么,怎么保障工程顺利进行,还有如果出现一些特殊情况我该怎么应对等,希望能得到专业的解答。

欠工程款可以主张利息吗

我是做工程承包的,工程早就做完交付了,可发包人一直拖着工程款不给。我想知道这种情况下,我能不能主张让对方支付利息啊?主要就是想弄清楚从法律角度我有没有这个权利,要是能主张,具体该怎么操作呢。

施工合同逾期付款违约金上限是多少?

我最近承接了一个施工项目,签了施工合同。现在担心万一对方逾期付款,约定的违约金过高或过低不好处理,所以想明确下施工合同逾期付款违约金的上限具体是多少,以及相关规定是怎样的。

欠工程款是否需要支付利息?

我是做工程的,之前和发包方签了合同完成一项工程。现在工程早就结束了,可发包方却一直拖着工程款不给。我就想知道,这种情况下,他们除了要给我工程款,还需不需要额外支付利息啊?我不太清楚这方面法律是怎么规定的。

建筑施工合同未能正常履行违约了该如何处理?

我这边签了一个建筑施工合同,但是现在对方没能正常履行合同,我不太清楚这种违约情况该怎么去处理。是直接要求赔偿损失就行,还是有其他更合适的解决办法呢?想了解下具体的处理流程和相关规定。

欠工程款多长时间可以要求补偿?

我是做工程的,工程早就做完了,可到现在工程款还没拿到。我就想知道从工程结束后,过多久我能要求对方给补偿啊?我不太懂这方面法律规定,想弄清楚具体时间,看看怎么维护自己权益。