承包人是否既能索赔工期又能索赔费用?

我是一名承包人,在项目施工中遇到了一些非我方原因导致的问题,耽误了工期还增加了费用。我想知道,在这种情况下,我能不能既向发包方索赔延误的工期,又索赔额外产生的费用呢?希望了解相关法律规定是怎样的。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在建设工程领域,承包人在特定情形下确实既能索赔工期又能索赔费用。下面我们来详细解释相关概念和法律依据。


首先,索赔工期是指由于非承包人自身的原因,导致工程进度受到影响,承包人有权要求延长合同约定的工期,以确保工程能够在合理的时间内完成。而索赔费用则是指承包人因非自身原因遭受了额外的经济损失,有权要求发包人给予相应的费用补偿。


根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。这就明确了在发包人存在违约行为,影响到承包人正常施工时,承包人既可以要求顺延工期,也就是索赔工期,同时还能就停工、窝工等造成的费用损失进行索赔。


此外,像不可抗力等非承包人责任的事件发生时,如果造成了工期延误和费用增加,承包人也可能符合索赔条件。不过对于不可抗力,根据法律规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。所以承包人需要及时通知发包人不可抗力事件的发生,并在合理期限内提供证明,以争取合理的工期顺延和费用分担。


在实际操作中,承包人要注意按照合同约定的程序和时间要求提出索赔意向和索赔报告,收集和保存好相关的证据,如工程联系单、会议纪要、施工日志等,以便在索赔过程中能够有力地证明自己的主张。只有这样,承包人的索赔请求才更有可能得到法律的支持。

相关问题

为您推荐20个相关问题

不可抗力是否可以索赔工期和费用?

我遇到了一个项目,施工期间遭遇了不可抗力事件,导致工程进度延误,还产生了额外的费用。我想知道在这种情况下,按照法律规定,我能不能向相关方索赔工期和费用呢?

承包人在什么情况下可以主张顺延工期?

我是一个工程承包人,最近项目施工遇到了一些状况,感觉可能会影响工期。我想了解下,按照法律规定,在哪些具体情况下我可以合法地主张顺延工期呢?希望能有专业的解答,让我心里有个底。

哪些情况可以索赔工期和费用?

我最近接了个工程,施工过程中遇到不少状况,像恶劣天气、甲方设计变更啥的,导致工期延误还增加了费用。我就想问问,从法律角度看,哪些情况是可以向甲方索赔工期和费用的呢?

发包人向承包人索赔的情形有哪些?

我是一个项目的发包人,在和承包人合作过程中,遇到了一些问题,我想知道在哪些情况下我可以向承包人索赔,比如承包人工期延误、工程质量不达标这些情况是否能索赔,具体的法律依据是什么,希望了解一下相关情形。

索赔工期是否有费用?

我在一个工程项目里,因为一些非我方的原因导致工期延误了,我想进行工期索赔。但我不太清楚,在索赔工期的时候能不能同时索赔相关费用呢?想了解下这方面的法律规定。

发包方是否可以请求承包方赔偿?

我是发包方,和承包方签了合同。但承包方在施工过程中出现很多问题,工程进度严重滞后,质量也不达标,导致我这边损失很大。我想知道在这种情况下,我作为发包方能不能请求承包方赔偿我的损失呢?

施工合同超期是否需要支付违约金?

我最近签了一个施工合同,现在工程超期了,我不太清楚这种情况下要不要支付违约金。如果要支付,支付标准又是怎样的呢?另外,要是有特殊情况导致超期,会不会有不同的处理方式呀?

不可抗力能索赔工期和费用吗

在参与工程建设过程中,遇到了像暴雨洪涝这种难以预料和避免的情况,导致工程进度受到影响,还额外产生了一些费用。想知道在这种情况下,能不能向对方索赔工期和费用,具体有哪些规定和需要注意的地方。

怎样处理工程索赔?

在实际工程中,经常会遇到各种索赔情况,比如因设计变更导致成本增加、工期延误等。但不清楚具体该遵循怎样的流程和方法去处理索赔,希望了解详细且合法合规的处理步骤,以及需要注意的关键要点。

不可抗力因素下是否可以索赔费用?

最近我们公司遇到了不可抗力事件,导致项目停滞,产生了不少额外费用。我们想知道在这种情况下,能不能向相关方索赔费用?具体哪些费用能索赔,哪些不能索赔,还请帮忙解答一下。

建筑工程索赔的依据是什么

我在参与一个建筑工程项目,过程中遇到了一些状况,感觉可能涉及索赔问题。但不太清楚具体能依据什么去进行索赔。想了解在建筑工程里,到底有哪些可以作为索赔的依据,希望能有详细准确的解答。

老百姓阻工造成的损失能否向法院起诉要求赔偿?

我是一个项目负责人,在施工过程中遇到一些老百姓阻工,导致工程进度严重滞后,还产生了不少额外费用。我想知道这种情况下,我能不能去法院起诉这些老百姓,让他们赔偿我遭受的损失呢?

建设工程结算后能否主张逾期完工违约金?

我有个建设工程项目已经完成结算了,但施工方存在逾期完工的情况。我想知道,在工程已经结算之后,我还能不能向施工方主张逾期完工的违约金呢?不太清楚这方面的法律规定,希望得到专业解答。

索赔是否属于工程款?

我接了一个工程,施工过程中因为甲方的原因导致我这边有额外的支出,我向甲方提出了索赔。现在我不太确定这个索赔的款项算不算在工程款里面,想了解下从法律角度来说,索赔到底属不属于工程款呢?

逾期支付工程款的违约金和利息是不是都能要?

在一些建设工程中,经常会遇到发包人逾期支付工程款的情况。承包人想知道自己能否同时主张违约金和利息,毕竟这关系到自身的经济利益。想了解在什么情况下可以同时主张,有没有相关法律依据支撑。

停窝工损失能索赔多少?

我承包了一个工程,施工过程中因为甲方的原因导致工程停窝工了。现在我想找甲方索赔停窝工损失,但不清楚按照法律规定,我能索赔多少,希望了解这方面的法律知识。

根据工期调整延长时间违法吗?

我接了个工程项目,合同里定好了工期。现在甲方说要根据工期情况调整延长时间,我不太懂这合不合法。我担心答应了会损害自己权益,不答应又怕违约,想知道从法律角度看,甲方这种根据工期调整延长时间的做法到底有没有问题?

项目停工后工程款该如何索赔,临时停工损失又怎么计算呢?

我是做工程的,最近项目停工了,工程款一直没拿到,临时停工期间也产生了不少损失。不太清楚按照法律规定,这种情况下工程款该怎么去索赔,临时停工的损失又要怎么计算才合理合法,希望能得到专业解答。

工程延期违约赔付标准是什么?

我有个工程项目,施工方延期了很久还没完成,合同里关于赔付标准写得模模糊糊的。我想知道按照法律规定,工程延期违约的赔付标准到底是怎样的,是有固定比例,还是有别的计算方式呢?我该如何维护自己的权益?

承包人同时主张逾期支付工程款的违约金和利息时,应该如何处理?

在一些建设工程中,承包人常常会遇到发包人逾期支付工程款的情况。当承包人想要同时主张违约金和利息时,不清楚法律上是否支持以及具体该怎么操作。想了解在不同合同约定情况下,法律对此是如何规定的,具体的判断标准又是什么。