不可抗力因素下是否可以索赔费用?

最近我们公司遇到了不可抗力事件,导致项目停滞,产生了不少额外费用。我们想知道在这种情况下,能不能向相关方索赔费用?具体哪些费用能索赔,哪些不能索赔,还请帮忙解答一下。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

不可抗力因素下是否可以索赔费用,需要根据具体情况来确定,遵循以下基本原则:


首先,明确不可抗力的定义。不可抗力是指在双方签订合约时,缔约方无法预知事件的产生,且这些事件超出了人类行动能力所能及的范围,比如大自然的灾难性气候变化(如台风、洪水、地震等)以及不可控的战争等。


对于费用承担方面:

1. 合同工程自身损害、因工程损害导致的第三方人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担责任。例如,因地震导致在建建筑物部分坍塌,该建筑物的修复费用以及因坍塌造成周边第三方财产损失,由发包人承担。法律依据是相关民事法律中关于合同责任承担的规定以及公平原则,在这种情况下,发包人对工程整体有管理和责任承担的义务。

2. 发包人和承包人的工作人员伤亡,由各自所在单位负责处理并承担相应费用。比如发包人现场管理人员在不可抗力事件中受伤,由发包人单位负责救治和承担相关费用。这是基于单位对其员工的管理和保障责任。

3. 承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人自行承担。例如承包人的挖掘机在台风中受损,修复费用由承包人自己承担,因为这些设备是承包人履行合同的自有工具,其管理和风险责任在承包人自身。

4. 停工期间,承包人按发包人要求留在施工场地进行必要管理和安全保护工作产生的费用,由发包人承担。比如在洪水过后,承包人按照发包人要求留守场地进行排水、安全检查等工作,所产生的人工等费用由发包人支付。

5. 工程所需的清理和修复费用,由发包人承担。比如地震后场地的清理、建筑物的修复等费用,发包人需要承担。


此外,根据《民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。例如,如果一方本来就延迟履行合同,之后遇到不可抗力,还是要承担违约责任,不能以此免责。


在实践中,若遇到不可抗力引起的履约障碍,受影响方应及时告知相对方,并在可行时间内提供确凿证明材料,尽可能减少对对方可能带来的经济损失。

相关问题

为您推荐20个相关问题

怎样处理工程索赔?

在实际工程中,经常会遇到各种索赔情况,比如因设计变更导致成本增加、工期延误等。但不清楚具体该遵循怎样的流程和方法去处理索赔,希望了解详细且合法合规的处理步骤,以及需要注意的关键要点。

合同中不可抗力条款应当如何表述?

我最近在拟定一份合同,想在合同里加入不可抗力条款,但不太清楚具体该怎么写。比如要包含哪些内容,有哪些注意事项等,希望能得到专业的指导。

因疫情材料无法进场导致进度计划延误,业主需要承担责任吗?

我这边有个建筑工程,因为疫情原因材料进不了场,进度计划被打乱了。现在不太清楚这种情况下业主要不要承担责任,具体要承担哪些方面的责任,希望能得到专业的解答。

固定总价合同是否可以调价?

我签了一个固定总价合同,现在因为一些原因想调整价格,但不太确定能不能调。想了解下在哪些具体情况下固定总价合同可以调价,相关的法律依据又是什么。

建筑工地停工后,工人应该怎么获得补偿?

我在建筑工地干活,最近工地突然停工了,也不知道什么时候能复工。我担心停工期间收入会受影响,想了解下这种情况下,我们工人具体能得到哪些补偿,补偿标准又是怎样的呢?

申报工程延期的条件具体是哪些?

我们公司在承接一项工程时,遇到了一些特殊情况导致工程进度受到影响,想申报工程延期,但不清楚具体需要满足哪些条件。希望能了解详细的申报条件以及相关的依据,以便顺利完成申报流程。

酒店公寓烂尾楼该怎么维权?

我买的酒店公寓成了烂尾楼,钱交了却住不进去,心里特别着急。不知道该通过哪些具体途径维权,像能不能退房退款,或者让开发商赔偿损失之类的,希望能了解清楚相关的维权方法。

知识产权能否作为出资?

我准备和朋友一起创业开公司,手头有些知识产权,想知道能不能把这些知识产权用来作为出资呢?具体怎么操作,有哪些需要注意的地方?

医疗事故一般是谁承担责任?

我前段时间去医院看病,治疗后感觉情况变得更糟了,怀疑可能是医疗事故。但我不知道这种情况下责任该算谁的,是医生个人,还是医院,又或者有其他说法?我想弄清楚医疗事故责任归属的问题。

拘留案件中刑事律师如何进行量刑判断?

我家人因涉嫌一些事情被拘留了,我想找刑事律师帮忙。但不太清楚律师是依据什么来判断量刑情况的。比如会考虑哪些因素,参考什么法律规定,怎么得出最终可能的量刑结果等,希望能有个清晰的了解。

想买医疗保险,哪种比较好?

我打算买医疗保险,但是市场上的保险产品太多了,不知道该怎么选。我就想找那种性价比高、保障全面的,最好能贴合普通人的需求。想问问大家,到底哪种医疗保险比较好啊?

大学生住院费用医保报销比例是怎样的?

我是一名大学生,前不久生病住院了,现在面临医保报销的问题。我不太清楚大学生住院费用医保的报销比例是多少,也不知道具体该怎么计算。希望了解一下这方面的规定,好确定自己能报销多少费用,减轻经济负担。

个体工商户个税如何计算?

我是一名个体工商户,一直不太清楚自己的个人所得税该怎么算。每个月收入不太稳定,有时候高有时候低,也有一些经营成本。想知道计算个税时,收入和成本是怎么考虑的,有没有什么扣除项目,具体的计算方法是怎样的。

盈余公积需要在弥补上年亏损后再计提吗?

我公司上一年度有亏损,今年盈利了。在计提盈余公积的时候,不知道是不是得先把上一年的亏损补上再计提。不太清楚相关法律规定,想了解下盈余公积到底要不要在弥补上年亏损后再进行计提呢?

司法审查中参照规章是怎样的情况?

我在涉及一些行政诉讼的司法审查案件中,不太清楚司法审查里参照规章具体是怎么回事。不知道法院在什么情况下会参照规章,参照规章有哪些规则和限制,想了解一下具体内容,以便更好地理解这类司法审查案件。

医保卡几年更换一次?

我手里有张医保卡,不知道多久要换一次新的。担心没及时换会影响使用,想了解下医保卡一般是几年更换一次,更换的时间规定是怎样的呢?

财务报表季报资产负债表是否需要填写年初余额?

我在做公司财务报表季报时,对于资产负债表这块不太清楚。不确定是不是要填写年初余额,填错了怕影响报表准确性,想了解下按照法律规定,财务报表季报里的资产负债表需不需要填写年初余额呢?

公积金冻结期满是否会自动解除?

我之前公积金被冻结了,当时说是有一定冻结期限。现在期限快到了,我不太确定公积金是不是到期就会自动解除冻结。我担心如果不能自动解除,还得自己去办手续,怕错过时间影响后续使用。所以想问问公积金冻结期满到底会不会自动解除。

婚前买的车子离婚时归谁?

我在结婚前买了一辆车,现在和伴侣打算离婚,不知道这辆婚前买的车子在法律上到底该归谁。我很担心会因为这个车子的归属问题产生纠纷,想了解一下法律是怎么规定的,希望得到专业的解答。

非法同居离婚程序怎么判?

我和对象没领结婚证就住一起了,现在想分开,不知道这种非法同居的情况走离婚程序法院会怎么判,是按正常婚姻判财产分割和子女抚养这些问题吗?想了解下具体的判定规则。