工程合同在哪些情形下工期可以顺延,又该如何防范工程合同的风险?

我签了个工程合同,现在工期有点紧张,想知道啥情况下工期能顺延,给自己争取点时间。另外,我也担心合同里有风险,怕之后出问题,所以想了解下该怎么防范工程合同的风险。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

工程合同工期顺延是在工程建设过程中,由于一些特定情况的出现,导致工程无法按照原定的时间完成,从而需要延长工期。以下是一些常见的可以导致工期顺延的情形:


第一,发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。简单来说,就是发包方没有按照合同规定,及时把施工需要的图纸和具备开工的条件准备好,比如场地没有清理、施工许可证未办理等,这种情况下工期就可以顺延。依据《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。


第二,发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行。如果发包方没有按照合同约定的时间给承包方支付工程预付款或者工程进度款,导致承包方没有足够的资金购买材料、支付工人工资等,从而无法正常施工,工期也可以顺延。


第三,工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。在工程施工过程中,工程师需要按照合同约定及时给承包方提供必要的指令和批准,比如施工方案的审批、隐蔽工程的验收等。如果工程师没有及时提供这些,导致施工无法正常开展,工期同样可以顺延。


第四,设计变更和工程量增加。在工程施工过程中,如果发包方要求对设计进行变更,或者工程的实际工程量比合同约定的增加了,那么承包方完成工程所需的时间自然会增加,工期也就可以顺延。


第五,一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。如果不是因为承包方的原因,在一周内停水、停电、停气的时间加起来超过了8个小时,导致工程无法正常施工,工期也可以顺延。


接下来谈谈如何防范工程合同的风险。


首先,签约前进行充分的调查。在签订工程合同之前,承包方要对发包方的主体资格、信用状况、资金实力等进行详细的调查。发包方也要对承包方的资质等级、施工能力、信誉等进行考察。比如可以通过查询企业信用信息公示系统、向其他合作过的单位了解情况等方式进行调查。


其次,合同条款要明确。合同中的各项条款要详细、明确,避免出现模糊不清、容易产生歧义的表述。特别是关于工程价款的计算方式、支付时间和方式、工期、质量标准、违约责任等重要条款,一定要在合同中明确约定。例如,对于工程价款的调整方式,要明确在什么情况下可以调整,调整的方法和程序是什么。


再者,做好合同履行过程中的管理。在合同履行过程中,双方都要严格按照合同的约定履行自己的义务。承包方要按照合同的要求组织施工,确保工程质量和工期;发包方要按照合同的约定支付工程款,及时提供必要的条件和指令。同时,双方要做好工程资料的收集和整理工作,比如施工图纸、变更通知、会议纪要、验收报告等,这些资料可以作为日后解决纠纷的重要依据。


最后,要重视合同变更的管理。在工程施工过程中,由于各种原因可能会发生合同变更,比如设计变更、工程量变更等。对于合同变更,双方要及时签订书面协议,明确变更的内容、范围、价格调整等事项,避免日后因为变更问题产生纠纷。


总之,了解工程合同工期顺延的情形和防范工程合同风险的方法,对于保障工程的顺利进行和双方的合法权益都具有重要意义。

相关问题

为您推荐20个最新问题

用旧房子抵押贷款买新房子合适吗?

最近考虑换房,手里资金不太够,看到有旧房子抵押贷款买新房这种方式。但不知道这种方式会不会有很大风险,贷款成本高不高,后续还款压力会不会特别大,想具体了解下这种方式到底合不合适。

货车停路边被电瓶车撞了该怎么处理?

我朋友开货车正常停在路边,结果被一辆电瓶车撞了,现在双方对于责任划分有争议,也不知道后续该怎么解决。想了解下这种情况一般责任怎么定,具体要走哪些处理流程。

工伤后期辞工还有赔偿吗?

我之前在工作中受了工伤,现在伤势稳定了,想辞工另谋发展。但又担心辞工后就拿不到相应的赔偿了,所以很纠结。我想具体了解一下工伤后期辞工究竟能不能获得赔偿,能获得哪些赔偿。

醉驾判决书下来后多久会去拘役?

前段时间因为醉驾被起诉了,现在判决书刚下来,心里很慌,不知道多久后会被带去拘役。想了解一下从判决书下来到实际去拘役,这个时间大概是多久呢?是马上就会执行,还是有个期限 。

员工被辞退时该如何写辞职报告?

我本来好好在公司上班,突然就被公司辞退了。公司让我写辞职报告,可我都不是主动辞职的,也不知道该咋写。我想知道这种情况下写辞职报告有啥要注意的,具体该怎么写才合适呢?

环境侵权案中监测机构需要承担连带责任吗?

我遇到了一个环境侵权的案子,涉及到监测机构。我不太清楚在这样的案子里,监测机构是不是要和侵权方一起承担连带责任。我想知道法律上对于这种情况是怎么规定的,监测机构承担连带责任的条件是什么,我该怎么去判断呢?

警察执行特殊任务时酒驾该怎么处理?

我发现有警察在执行特殊任务期间酒驾,这种情况好像挺复杂的。一方面他在执行任务,可能有紧急情况;另一方面酒驾肯定是不对的。我就想知道,从法律角度来说,这种情况下警察会受到怎样的处理呢?

经济适用房补贴政策是怎样的?

我想申请经济适用房,但是不太清楚补贴政策。不知道补贴的标准是多少,申请需要满足什么条件,发放的方式和时间是怎样的。希望能有专业人士给我详细讲讲这方面的政策内容。

注销基本户需要哪些资料?

我有一个公司基本户,现在想注销掉,但是不清楚具体要准备哪些资料。之前没办理过这种业务,也不知道流程和要求,担心准备不全资料白跑一趟,想问问大家注销基本户到底需要准备些什么资料。

月工资四千的情况下丧葬费是多少?

我月工资四千,最近家里遇到点事,想了解下按照我这个工资水平,丧葬费能有多少。不太清楚这方面的规定,希望知道具体的计算方式和能拿到的大概数额。

刑法追诉期限有哪些规定?

我想了解下刑法里追诉期限的具体规定。之前听说犯罪过了一定时间就不再追究了,但是不清楚这个时间是怎么定的,不同的犯罪情况追诉期限一样吗,有没有相关的法律依据能让我心里有个底。

两审终审制是什么含义?

我最近涉及一个法律案件,听说我国实行两审终审制,但不太明白这具体是什么意思。它是不是意味着一个案子最多审两次就结束了?这个制度具体是怎么规定和执行的呢?我很想弄清楚。

新农保工资的计算公式是什么?

我参加了新农保,想了解以后能领多少养老金。但我不知道新农保工资是怎么算的,想知道具体的计算公式是什么,能不能根据这个公式算出自己以后大概能领多少钱。

员工入职当月是否就要为其缴纳社保?

我刚入职一家新公司,听同事说公司一般是入职次月才给缴社保。但我觉得入职当月就该缴,不然这一个月社保就断了。我想了解下,从法律规定来讲,员工入职当月公司是不是就必须为其缴纳社保呢?

优抚对象住房保障公益诉讼是怎样的?

我是关注公益诉讼的普通市民,想了解优抚对象住房保障这方面公益诉讼的情况。比如在什么情况下能发起这类公益诉讼,它的流程是怎样的,能起到什么作用。我希望多了解这方面知识,也想知道自己能不能参与其中做点事。

补交社保多久能到账?

我前段时间办理了社保补交,但是一直没看到钱到账。我不太清楚这补交的社保一般要多久才会到账,很担心是不是出了什么问题,也不知道该怎么查询进度,想问问大家这方面的情况。

团体诈骗员工是怎么量刑的?

我在一家公司上班,后来才发现公司是搞团体诈骗的。我就是个普通员工,只负责一些基础工作,也不清楚具体诈骗细节。现在公司被查了,我很害怕会被判刑。想知道像我这种团体诈骗中的员工,法律会怎么量刑呢?

身份证超过两年,没有户口本怎么办理身份证?

我的身份证已经超过两年没换了,但是现在户口本找不到了,不知道该怎么去办理新的身份证。我担心没有户口本就办不了,想了解下这种情况下有什么办法可以办理身份证。

玩网游遇高人被骗80余万,电信诈骗该如何防范?

我玩网游的时候碰到个很厉害的人,结果被骗了80多万。现在特别后悔,也很害怕这种事再发生。想知道从法律的角度来说,在日常生活中该怎么防范电信诈骗呢?有没有什么具体的办法和需要注意的地方?

票据更改需要满足哪些条件?

我手里有一张票据,上面有些信息可能需要更改。但我不清楚在法律上票据更改需要满足什么条件,担心随意更改会让票据无效或者给自己带来法律风险,所以想了解一下票据更改的具体条件。