工程合同的工期如何计算?

我签了一份工程合同,合同里对工期的说明有点模糊。我现在很担心工期计算不清楚会引发后续的纠纷,想弄明白工程合同的工期到底是怎么计算的,从什么时候开始算,到什么时候结束,中间有没有什么特殊情况要考虑。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

工程合同的工期计算是一个重要且复杂的问题,它直接关系到工程的进度安排、各方的权益以及可能产生的违约责任。以下为您详细介绍其计算方式。


首先,我们要明确工期的定义。工期指的是在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约定所作的期限变更。通俗来讲,就是从工程开始动工到最终完工所经历的时间。


关于工期的起始日期,《建设工程施工合同(示范文本)》(GF - 2017 - 0201)规定,工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。如果发包人或监理人未发出开工通知,开工日期为合同协议书约定的开工日期;若发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。也就是说,一般情况下以开工通知为准,但特殊情况要根据合同约定和实际情况判断。


再来说说工期的结束日期。通常是按照合同约定的工程竣工日期,或者通过工程竣工验收的日期来确定。当工程通过竣工验收时,承包人完成了合同约定的全部工作内容,此时工期结束。如果工程需要整改,那么整改合格并通过验收的日期才是最终的竣工日期。


在工期计算过程中,还存在一些特殊情况需要考虑。比如不可抗力因素,像地震、洪水等自然灾害,以及非承包人原因导致的工期延误,如发包人未按时提供施工场地、设计变更等。根据《民法典》的相关规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。对于非承包人原因导致的工期延误,承包人有权提出工期顺延的要求。承包人应在知道或应当知道工期延误事件发生后 14 天内,向监理人递交工期顺延的报告,并抄送发包人。监理人应在收到报告后 14 天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见的,视为同意顺延工期。


总之,工程合同工期的计算要依据合同约定和相关法律法规,同时充分考虑各种特殊情况,以确保工期计算的公平合理,保障各方的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

男方自愿净身出户的离婚协议书该怎么写?

最近打算和丈夫协议离婚,他愿意净身出户。我想把离婚协议写得严谨规范些,保障自己权益。想了解这种男方自愿净身出户的离婚协议书在内容格式上有啥要求,要包含哪些关键信息,怎么写才具有法律效力,希望能得到详细指导。

帮信罪检察院会不予逮捕吗

我有个朋友好像牵扯到帮信罪,现在被公安机关拘留了,说是要等检察院决定捕不捕。我挺担心他的,就想知道在什么情况下,检察院对于帮信罪的嫌疑人会做出不予逮捕的决定呢?是看证据,还是有其他考量因素?

非吸立案后有哪些流程?

最近对非吸立案后的流程挺好奇的,自己身边有涉及到非吸相关的事情,想具体了解一下从立案开始之后,整个法律程序是怎么一步步推进的,比如都有哪些阶段,每个阶段具体做什么等。

工伤赔偿纠纷的举证材料有哪些?

我遭遇了工伤,现在和单位在赔偿问题上产生了纠纷。我想知道在这种情况下,我需要准备哪些举证材料来维护自己的权益呢?不太清楚具体要准备什么,担心材料不全影响赔偿结果。

协议离婚后一方不履行协议怎么办?

我和前夫协议离婚,协议里明确了他要给我一定的补偿款,结果到时间他却不给了。我现在不知道该怎么维护自己的权益,这种协议离婚后对方不履行协议的情况,该采取什么办法解决呢?

婚姻时差情况下破产公司该怎么赔偿?

我和我爱人存在婚姻时差,就是我们在生活节奏和相处时间上不太同步。最近爱人所在的公司破产了,我们不清楚在这种婚姻时差的情况下,公司应该按照什么标准和方式给爱人赔偿,想知道具体的法律规定和赔偿流程是怎样的。

军人休假时女朋友被打了能还手吗?

我是一名军人,休假在家的时候女朋友被人打了,我当时特别生气,很想还手教训一下对方,但又怕这么做不符合法律规定。我就想问问,这种情况下我能不能还手呢?还手会有什么后果?

手写的借条是否具有法律效力?

我借钱给朋友时,他给我写了张手写借条。我有点担心这借条有没有用,不知道手写的借条在法律上到底有没有效力呢?想了解下这方面的规定。

劳务报酬个人所得税如何代扣代缴?

我公司请了一些外部人员提供劳务服务,现在要给他们发报酬,听说要代扣代缴个人所得税,可我不知道具体该怎么操作。想了解一下劳务报酬个人所得税代扣代缴的流程、计算方法这些方面的内容,有没有懂的能给讲讲?

被追究刑事责任包括哪些情况?

我不太清楚被追究刑事责任具体涵盖哪些内容。之前听说有人因为一些事被追究刑事责任了,我想了解一下,到底什么样的行为或者事情会导致被追究刑事责任呢,能给我详细说说都包括哪些情况吗?

购买商标权的税应计入哪里?

我买了一个商标权,在处理税务问题时犯难了,不知道购买商标权产生的税该计入哪个科目。我对财务和税务知识不太懂,就怕计入错了科目会影响后续的财务核算和税务申报。想问问这税到底应该计入哪里呢?

身份证挂失后是否会有记录?

我不小心把身份证弄丢了,已经去办理挂失了。但我有点担心,如果之后有人用我挂失的身份证去做一些事情,会不会有什么麻烦。所以我想知道,身份证挂失后在相关部门会有记录吗?这个记录能起到什么作用呢?

服刑人员死在监狱能赔多少钱?

我家有个亲戚在监狱服刑,结果突然死在了监狱里。我们都很震惊和悲痛,现在想了解一下,按照法律规定,这种情况下监狱方面应该赔偿多少钱呢?我们对这方面的法律完全不懂,希望能得到专业解答。

仅限于办理什么什么使用是什么意思,有什么法律效力?

我在一些文件或者合同上看到写着仅限于办理什么什么使用,不太明白这具体是啥意思,这么写有啥作用,要是超出这个使用范围会有啥后果呢?我想了解清楚这里面的法律规定。

离婚收费一般是怎么收的?

我打算和另一半离婚,想了解下现在离婚收费是怎么收的。不知道是固定金额,还是会根据什么情况来变化。是去民政局办离婚和去法院起诉离婚收费都一样吗?具体都有哪些收费项目呢?

出租车营运资格证如何办理?

我打算从事出租车营运工作,但是不清楚办理出租车营运资格证的具体流程和要求。想知道办理这个证需要准备什么材料,要经过哪些步骤,在哪里办理,希望能得到详细的解答。

第一继承人顺序是哪些人?

家里老人去世了,留下了一些财产,我不太清楚在法律上第一继承人顺序具体是谁。想了解一下这方面的规定,看看自己是不是属于第一顺序继承人,能不能参与遗产分配。

瓷砖用于建设项目需要在建设局备案吗?

我准备在一个建设项目里使用瓷砖,不知道按规定要不要去建设局备案。我不太清楚相关流程和要求,就怕没备案后面出问题,想问问到底需不需要备案呢?

法院拍卖房屋的交易费是怎样规定的?

我参加了法院组织的房屋拍卖,成功拍下了一套房子。现在不太清楚在这个交易过程中会涉及哪些费用,这些费用的标准和承担方是怎么规定的。我担心自己对这方面不了解,会多花冤枉钱,所以想详细了解一下法院拍卖房屋交易费的相关情况。

轻伤经过法院调解是否可以不判刑?

我和别人发生冲突,把对方打成了轻伤,现在到了法院阶段,法院说可以调解。我想知道,如果和对方调解好了,是不是就可以不用被判刑了?我很担心会留下案底,影响以后的生活。