发包人在建筑工程合同中需要承担哪些责任?

我是一个建筑项目的发包人,最近和承包人签订了建筑工程合同。但我不太清楚在这份合同里我具体要承担哪些责任,担心万一没做好会有法律风险。想了解下法律上对发包人在建筑工程合同中的责任是怎么规定的。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在建筑工程合同中,发包人承担着一系列重要的责任,这些责任不仅关乎工程的顺利进行,也涉及到承包人及其他相关方的合法权益。以下从不同方面对发包人在建筑工程合同中的责任进行详细阐述。


首先是做好施工前的准备工作。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定,发包人应当按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等。通俗来讲,就是要为工程的正式开展创造必要的条件。比如提供符合工程施工要求的场地,保证施工所需的资金按时到位,提供准确的技术资料等。如果发包人没有按照约定做好这些准备工作,导致承包人无法正常施工,就需要承担相应的赔偿责任。


其次是对工程质量的监督和检查。虽然承包人是工程的具体实施者,但发包人也有权利和义务对工程质量进行监督。《中华人民共和国民法典》第七百九十九条规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。这意味着发包人要在工程建设过程中对质量进行检查,竣工后要严格按照标准进行验收。如果发现质量问题,要及时要求承包人整改,若因发包人怠于履行监督检查义务而导致工程出现质量问题,发包人也可能要承担一定的责任。


再者是按照合同约定支付工程价款。这是发包人最核心的责任之一。《中华人民共和国民法典》第八百零七条规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。也就是说,如果发包人不按时支付工程款,承包人有相应的权利来维护自己的利益。


另外,在工程变更方面,发包人也需要承担一定的责任。如果发包人要求对工程进行变更,应当按照合同约定的程序进行,并承担由此产生的费用和工期延误等责任。例如,由于发包人提出变更设计方案,导致工程成本增加和工期延长,发包人就需要对承包人进行相应的补偿。


最后,在工程交付使用后,发包人还需要承担一定的保修责任。虽然主要的保修责任由承包人承担,但发包人也有义务协助处理保修事宜,如提供必要的便利条件等。


总之,发包人在建筑工程合同中承担着多方面的责任,这些责任是基于法律规定和合同约定而产生的。发包人应当认真履行这些责任,以确保建筑工程的顺利进行和各方的合法权益得到保障。

相关问题

为您推荐20个最新问题

罚款可以让他人帮交吗?

我收到了一笔罚款通知,但最近实在没时间去交。我想让朋友帮我去交罚款,可又不确定这样行不行。所以想问问大家,从法律角度来说,罚款能不能让他人帮着交呢?

劳动仲裁超过一年时效该怎么办?

我之前和公司有劳动纠纷,当时没想着去申请劳动仲裁。现在过了一年才想起来,不知道还能不能申请。我想了解下,要是劳动仲裁超过一年时效了,还有什么办法能解决我的劳动纠纷问题呢?

从给付义务的违反是否构成重大误解?

我和别人签了合同,对方违反了从给付义务。我不太清楚从给付义务是啥,也不确定这种情况算不算是重大误解。我就想知道从给付义务的违反在法律上到底能不能构成重大误解,这会影响我后续怎么处理这个事情。

人民法律咨询调解中心是什么?

我听说有个人民法律咨询调解中心,但不太清楚它是干啥的。我平时生活里偶尔会遇到一些法律小纠纷,也不知道这个中心能不能帮上忙,想了解下它的具体职能、服务范围这些方面的情况。

道路交通法相关问题如何咨询?

我开车时遇到了一些状况,不太清楚是否违反了道路交通法。我想咨询一下关于道路交通法的具体规定,比如一些特殊交通标志的含义、发生事故后的处理流程等,但是不知道该通过什么途径来咨询这些问题,希望能得到解答。

异地慢病是否可以报销?

我患有慢性病,长期在外地生活。之前看病买药的费用都是自己承担,压力很大。想问问在异地看病,慢病费用能不能报销呢?具体该怎么操作?

个人开店是否有财务章?

我自己开了一家小店,不知道有没有必要刻财务章。平常就是一些简单的收支,也没有复杂的财务往来。想了解下从法律上来说,个人开店能不能有财务章,有没有相关规定呢?

报销生育险需要哪些材料?

我怀孕了,打算等孩子出生后报销生育险,但是不太清楚具体要准备哪些材料。我担心材料准备不全耽误报销,所以想详细了解一下,希望能得到准确的信息,好提前做好准备。

警察偏袒一方该怎么举报?

我前几天跟人起了冲突,报警后警察处理的时候明显偏袒对方。我心里特别憋屈,想知道遇到警察偏袒一方这种情况,我该通过什么途径去举报呢?

民事诉讼了会影响进厂打工吗?

我最近涉及了一起民事诉讼,现在有个工厂的工作机会,我担心这个诉讼会对我进厂打工有影响,不知道企业会不会因为我有民事诉讼就拒绝录用我,所以想问问民事诉讼到底会不会影响进厂打工。

劳动法的实施时间是什么时候?

我想了解劳动法是从什么时候开始实施的,因为我在工作中遇到了一些权益方面的问题,想看看能不能依据劳动法来维护自己的权益,所以特别想知道它的实施时间,好判断我的情况是否适用。

股权变更时股东证明资料有哪些?

我打算进行股权变更,但不清楚具体需要准备哪些股东证明资料。我想了解一下,这些资料具体都包括什么,有没有必须要准备的关键文件,不然怕到时候资料不全办不了手续,希望能得到详细解答。

拖欠工资能否作为违法辞退的依据?

公司已经拖欠我工资好几个月了,我找他们要,他们不但不给,还把我辞退了。我想知道这种情况下,拖欠工资能不能作为公司违法辞退我的依据呢?我该怎么维护自己的权益?

土地被征用赔偿款该如何分配?

我家的土地被征用了,拿到了一笔赔偿款。家里人对这笔赔偿款的分配有不同意见,我不知道该怎么分才合理合法。我想了解下在法律上,土地被征用后的赔偿款到底是按照什么标准和方式来分配的呢?

贵州缓刑可以再次申请缓刑吗

我之前因为犯罪在贵州被判了缓刑,现在缓刑期间又有一些事情可能涉及违法,如果这次再判的话,在贵州还能不能申请缓刑啊?我不太清楚相关法律规定,很担心自己的情况。

刑诉法中法定节假日可以从期间扣除吗?

我涉及一个刑事案件,目前处于诉讼期间,发现这个期间包含了法定节假日。我不太清楚在刑诉法里,法定节假日会不会从整个诉讼期间中扣除,想了解一下相关的法律规定是怎样的。

征收有土地使用证的土地,补偿标准是怎样的?

我家有块地有土地使用证,现在要被征收了。我不太清楚这种有证的土地征收补偿标准是怎么定的,是按照什么依据来计算补偿金额呢,会不会和没证的土地补偿不一样?想了解下具体的情况。

申请执行的收费标准是怎样的?

我打赢了官司,现在要向法院申请强制执行,但不清楚申请执行的收费是怎么算的。想知道申请执行到底收多少钱,是按什么标准来收的,有没有具体的计算方式,希望能得到详细的解答。

劳动合同应以什么形式订立?

我刚找到一份新工作,公司说要和我签劳动合同。我不太清楚按照法律规定,劳动合同应该以什么形式来订立呢?是口头的就行,还是必须得有书面的合同?我担心自己不了解规定,以后权益没法保障,所以想问问。

妇女遭遇家暴后要离婚该怎么办理?

我是一名女性,长期遭受丈夫的家暴,实在无法忍受,想和他离婚。但我不知道具体该怎么操作,是去法院起诉,还是可以协议离婚?需要准备哪些材料?具体的流程是怎样的?希望能得到专业的解答。