国际工程施工索赔的主要原因有哪些?

我接了个国际工程,施工过程中遇到了一些状况,感觉可能要进行索赔,但不太清楚国际工程施工索赔的主要原因有哪些。想了解一下具体是因为什么情况可以提出索赔,这样心里有个底,也能知道后续该怎么处理。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在国际工程施工中,索赔是承包商维护自身合法权益、弥补工程损失的重要手段。以下是国际工程施工索赔的主要原因:


业主违约。这是较为常见的索赔原因之一。业主未能按照合同约定履行自己的义务,比如未按时提供施工场地,导致承包商无法按时开工,从而增加了承包商的时间成本和管理成本。根据《中华人民共和国民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在国际工程中,一般也会遵循类似的合同违约赔偿原则,承包商因此遭受的损失可以向业主提出索赔。


工程变更。在施工过程中,业主可能会提出工程变更要求,如增加或减少工程量、改变工程质量标准等。这些变更会打乱承包商原有的施工计划,可能导致施工成本增加、工期延长。例如,原本设计的建筑结构进行了重大调整,承包商需要重新采购材料、调整施工工艺等。根据国际工程惯例和相关合同条款,承包商有权就工程变更导致的额外费用和工期延误提出索赔。


不可抗力因素。自然灾害、战争、罢工等不可抗力事件的发生,会对工程施工造成严重影响。比如地震导致已建工程部分损坏,承包商需要重新修复;战争或罢工可能导致工程停工,材料供应中断。虽然不可抗力属于不可预见、不可避免的情况,但根据相关法律和合同约定,承包商可以就不可抗力造成的额外损失,如设备损坏、人员闲置费用等向业主提出索赔,以合理分担风险。


合同缺陷。合同条款存在模糊不清、矛盾或遗漏等问题,可能导致双方在履行合同过程中产生争议。例如,合同中对于工程质量标准的规定不明确,双方对质量要求的理解产生分歧。在这种情况下,承包商按照自己的理解进行施工,而业主可能认为不符合要求,从而引发索赔纠纷。此时,需要依据相关法律法规和国际工程惯例,对合同进行解释和澄清,确定责任归属,承包商可以就因合同缺陷导致的额外成本提出索赔。


物价波动。在国际工程的长期施工过程中,物价可能会发生较大波动,特别是建筑材料、设备和劳动力价格的上涨。如果合同中没有对物价调整作出明确规定,承包商的成本会大幅增加。为了应对这种情况,许多国际工程合同中会设有物价调整条款,允许承包商根据物价指数的变化调整合同价格,以补偿因物价上涨带来的损失。


工程师指令。工程师在工程施工过程中拥有一定的权力,他们可能会发出一些指令,如暂停施工、加速施工等。暂停施工会导致工期延误和费用增加,加速施工则可能使承包商投入更多的资源,如增加设备、人员等。根据合同约定,承包商有权就工程师指令导致的额外费用和工期延误提出索赔。


总之,国际工程施工索赔的原因是多方面的。承包商在遇到上述情况时,应及时收集相关证据,按照合同约定的程序和时间提出索赔,以维护自己的合法权益。同时,业主和承包商也应在合同签订和履行过程中,加强沟通与协作,尽量避免和减少索赔事件的发生。

相关问题

为您推荐20个最新问题

如何设立外资企业?

最近想参与设立一家外资企业,对具体流程和要求不太清楚。想知道从前期准备到最终设立成功,每一步具体该怎么做,需要满足哪些条件,又要准备哪些相关材料。

猥亵儿童有谅解书是否能判缓?

我朋友家孩子遭遇了猥亵,对方家属积极赔偿并取得了谅解书。现在案子到了法院阶段,我们就想知道这种有谅解书的情况,法院到底会不会判缓刑,具体会怎么考量这个事儿。

交通逃逸后,保险公司对伤残者的误工费是怎样赔偿的?

在一次交通事故中,肇事方逃逸了,伤残者面临误工损失,想知道保险公司在这种情况下具体是依据什么标准来赔偿误工费的。比如不同收入情况的伤残者赔偿是否有差异,相关计算方式是怎样的等。

父母出资买的房算不算婚后共有财产?

我和配偶婚后,我父母出了钱给我们买房。现在因为一些家庭矛盾,涉及到房产归属问题,我不太清楚这种情况下这房子到底算不算我们夫妻的共同财产,希望能得到专业的解答。

欠了银行3天会有什么样的后果?

我最近手头有点紧,不小心欠了银行贷款3天没还上,心里特别忐忑。我想知道这种情况会不会对我的个人信用产生影响,会不会面临什么严重的处罚,有没有什么补救的办法呢?

帮信罪被刑拘37天该如何处理?

我朋友因为帮信罪被刑拘了,现在已经37天了,我特别着急,也很担心。想知道这种情况下到底会怎么处理啊?是会被放出来,还是会被起诉判刑呢?我对这方面的法律流程一点都不懂,希望能了解清楚后续可能的走向。

婚前财产如何公证才具有法律效力?

我准备结婚了,对婚前财产公证这方面不太懂。听说做了公证能保障自己的财产权益,就想了解一下到底婚前财产怎么公证才有效。是要准备什么特殊材料,还是有特定的流程呢?希望能得到详细的解答。

诈骗从犯和帮助犯会怎么判刑?

我朋友参与了一起诈骗案,但他不是主谋,只是起到了一些辅助作用。我想知道在法律上,像他这种诈骗从犯和帮助犯一般会怎么判刑呢?判刑的标准和依据是什么?我很担心他的情况。

做手术失明了是否算医疗事故?

我前段时间做了个手术,结果术后失明了。我心里特别着急,也很疑惑,不清楚这种情况到底算不算医疗事故。我想知道判断的标准是什么,自己该怎么去确认这件事,希望懂法律的朋友给我点建议。

恋人一方发生纠纷造成另一方自杀,有什么法律责任?

我和恋人吵架后,对方一时想不开自杀了,我很害怕自己要承担法律责任。我想知道在这种情况下,从法律角度来看我需不需要负责,要承担什么样的责任呢?

电瓶车在路上自燃需要进行赔偿吗?

我骑的电瓶车在路上突然自燃了,把旁边一辆自行车也烧了一部分,车主找我赔偿。我也不想它自燃啊,这种情况我要对他进行赔偿吗?不太清楚相关法律规定。

再婚老公欠债是否与我有关?

我再婚了,最近发现老公有一些债务。我不知道这些债务需不需要我一起承担,也不清楚在法律上哪些情况算和我有关,哪些没关系。想问问大家,再婚老公欠债到底和我有没有关系呢?

医保为什么报销不了化验费?

我去医院看病做了化验,结果发现医保没法报销化验费。我平时都按时交医保费用,不明白为啥这次不能报。想知道是医保政策本身不允许,还是有其他特殊原因,希望了解医保对于化验费报销的具体规定。

哪些情况不可以开具增值税专用发票?

我在经营一家小公司,在开发票时不太清楚哪些情况不能开增值税专用发票。有时候怕开错了,会带来税务风险。想了解下,根据中国法律规定,具体有哪些情形是明确不可以开具增值税专用发票的呢?

养老保险是连续交还是累计交?

我现在工作不太稳定,有时候会换工作,中间可能会有社保断缴的情况。我就想知道养老保险是必须连续交,还是可以累计计算缴费时间呢?这对我以后领养老金影响大不大?我该怎么做才能保障自己的养老权益呢?

检察院建议不吊销驾驶证有什么作用和依据吗?

我涉及一个案件,检察院提出了不吊销我驾驶证的建议,我不太清楚这个建议意味着什么,有多大的作用,以及检察院提出这样的建议是依据什么法律呢?想了解一下相关情况。

路边违停被撞责任如何划分?

我有次把车停在路边,没注意这里不能停车,结果被另一辆车撞了。我想知道这种情况下,责任是怎么划分的呀?是我违停就得负全责,还是撞我的车也有责任呢?我不太清楚相关法律规定,希望能得到解答。

养老金本人指数化月平均缴费工资如何计算?

我快到退休年龄了,听说养老金待遇和本人指数化月平均缴费工资有关。但我不太清楚这个本人指数化月平均缴费工资到底是怎么算出来的。想知道计算方法是什么,这对我养老金能领多少影响挺大的,希望有人能给我讲讲。

公积金审批期间遇到新政策该怎么办?

我申请的公积金贷款正在审批中,这时候出台了新的公积金政策,我特别担心这会对我的贷款审批产生影响。我想知道在这种情况下,是按照旧政策执行,还是新政策执行呢?新政策会不会导致我的贷款审批不通过呀?

所得税总机构分摊比例是怎样规定的?

我公司是一家有分支机构的企业,在缴纳所得税时涉及总机构分摊比例的问题。我不太清楚这个比例是如何确定的,也不知道依据什么标准来计算。想了解下所得税总机构分摊比例的具体规定以及计算方法,好合理进行税务处理。