工程合同工期顺延的情形有哪些?

我签了个工程合同,现在施工过程中遇到了一些状况,感觉可能会影响工期。我想知道按照法律规定,工程合同工期顺延的情形都有哪些呢?要是符合这些情形,我就能合理跟甲方沟通工期问题了。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

工程合同工期顺延指的是在工程建设过程中,由于某些特定原因导致工程无法按照原合同约定的工期完成,从而对工期进行相应延长的情况。下面为您详细介绍工程合同工期顺延的一些常见情形:


第一,发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。这就好比盖房子,施工方要依据图纸来干活,要是发包人没有及时给图纸,或者施工现场不具备开工的基本条件,比如场地没平整好、水电没接通等,施工方没办法正常开工,工期自然就得顺延。依据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。


第二,发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行。资金对于工程建设来说就像血液对于人体一样重要。如果发包人没有按照合同约定的时间给工程预付款或者进度款,施工方可能就没钱买材料、付工人工资,工程就没办法顺利开展,这种情况下工期也应该顺延。


第三,工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。在工程施工过程中,工程师起着指导和监督的作用。比如工程师没有及时对施工方案进行审批,施工方就不知道该怎么干,只能等着,这就会耽误工期,工期就可以顺延。


第四,设计变更和工程量增加。有时候在施工过程中,发包人可能会提出一些设计变更的要求,或者工程实际的工程量比合同约定的增加了。这就需要施工方重新调整施工计划、安排人力和物力,必然会导致工期延长。


第五,一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。施工过程中离不开水、电、气,如果因为非承包人的原因,比如供电部门检修线路、供水管道破裂等,导致停水、停电、停气,而且累计超过8小时,施工就会受到影响,工期就可以顺延。


第六,不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,比如地震、洪水、台风等自然灾害,战争、罢工等社会事件。当遇到不可抗力事件时,施工往往无法正常进行,工期当然要顺延。根据《民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

相关问题

为您推荐20个最新问题

公司章程与公司设立协议有哪些区别?

我最近在筹备成立一家公司,和合作伙伴讨论相关文件时,对公司章程和公司设立协议有点搞混了。不太清楚这两者到底有啥不一样,想知道在公司运营和我们股东权利义务方面,它们分别起到什么作用,区别体现在哪些地方呢?

夫妻之间有一方出轨,离婚时法院会怎么判?

我和另一半结婚几年了,最近发现对方出轨。现在我想离婚,但不知道法院会怎么判财产分割和子女抚养权这些问题。我很担心自己的权益得不到保障,想了解一下法律上对于这种有一方出轨的离婚案件是如何判决的。

非机动车存在酒驾情况吗?

我平时骑电动车上下班,有时候会和朋友聚餐喝点酒。喝完酒我就有点犹豫,不知道还能不能骑电动车回家,心里犯嘀咕,非机动车到底有没有酒驾这一说呢?要是骑了会不会违法呀?

厦门教师辞职需要赔偿多少元?

我是厦门的一名教师,现在想辞职,但不清楚按照法律规定需要赔偿多少钱。我和学校签了合同,不知道合同里的赔偿条款是否都合理,也不了解法律对于教师辞职赔偿这一块是怎么规定的,想知道到底要赔多少,心里有个底。

上海600元抚养费是否合法?

我在上海,离婚后对方给孩子每月600元抚养费。我感觉这点钱在上海很难维持孩子的生活开销,但对方坚称给这么多是合法的。我想知道在上海给600元抚养费到底合不合法?

合同到期后公司不续签是否能领取失业保险?

我跟公司签的合同到期了,公司说不续签了。我听说有失业保险可以领,就想问问,像我这种合同到期公司不续签的情况,能不能去领失业保险呢?具体要满足什么条件,怎么去办理领取手续呢?

房子没按揭完是否可以过户给别人?

我有套房子还在按揭中,现在因为一些原因想把它过户给别人,不知道没还完贷款能不能过户。我不太懂这方面的法律规定,想问问这种情况下是否可以办理过户手续,具体该怎么做。

居民户口是否属于非农业户口?

我不太清楚现在的户籍政策,我自己是居民户口,以前听说有农业户口和非农业户口之分,现在好像都统称居民户口了,我就想知道现在的居民户口是不是就属于非农业户口呢?有点搞不明白,希望能有人解答。

录音证据规则的最新司法解释是什么?

我在和别人有纠纷时录了音,想把这个录音作为证据提交。但不太清楚现在关于录音证据规则的最新司法解释是怎样的,不知道这份录音是否能被法院认可,也不清楚有哪些需要注意的地方,希望了解一下相关内容。

公司代扣代缴个人所得税后该如何退税?

我所在的公司一直为我代扣代缴个人所得税。我听说满足一定条件可以退税,可我不太清楚具体的退税流程和要求。我想知道公司代扣代缴的个人所得税怎么进行退税,需要准备什么材料,在什么时间办理呢?

对方全责但不配合修车该怎么办?

之前我出了交通事故,交警判定对方全责。现在我要修车,可对方却不配合,既不出面处理也不支付费用。我自己又不想先垫钱,这种情况真的很让人头疼。我想知道从法律角度我该怎么做才能解决这个问题。

驾驶证被暂扣期间驾车会如何处罚?

我的驾驶证前段时间被暂扣了,可因为一些急事需要开车出门。我心里很担心会受到处罚,想了解下在驾驶证被暂扣期间驾车会面临怎样的处罚,好让自己有个心理准备。

个体工商户注册资金多少会有什么影响?

我打算注册一家个体工商户,在填写注册资金时犯了难,不知道填多填少有啥区别。我担心填多了会有额外责任,填少了又怕影响业务开展。所以想了解下,个体工商户注册资金的多少到底会产生哪些影响呢?

员工奖金是否需要交个人所得税?

我是一名普通员工,这个月公司发了一笔奖金。我不太清楚这笔奖金要不要交个人所得税,也不知道该怎么交。如果要交,是按照什么标准来计算呢?希望懂的人能帮我解答一下。

社保中断会对小孩上学产生影响吗?

我自己交着社保呢,孩子马上要上学了。但最近因为工作变动,社保可能会中断几个月。我特别担心这会影响孩子上学,想问问社保中断到底会不会对小孩上学有影响啊?

刮到人家车后逃逸该怎么赔偿?

我开车的时候不小心刮到别人的车了,当时心里害怕就直接开走了。现在冷静下来,不知道这种逃逸的情况该怎么赔偿对方,是只赔修车钱吗,会不会还有其他的费用要赔?想了解下具体的赔偿方式和范围。

诈骗罪需要哪些证据?

我被人骗了一笔钱,怀疑对方构成诈骗罪。我想知道去报警或者起诉的话,需要准备哪些证据才能证明对方是诈骗呢?我目前只有和对方的聊天记录和转账记录,这些够吗?还需要其他什么证据吗?

怎样才算是互殴?

我和别人起了冲突,双方都动了手。现在不太清楚这种情况算不算是互殴,也不知道法律上对于互殴是怎么界定的。想了解一下,到底具备哪些条件或者表现才能认定为互殴呢?

银行卡冻结后能否解除冻结?

我的银行卡被冻结了,现在生活特别不方便,资金进出都成问题。我也不知道冻结原因是什么,就想问问这种情况下银行卡冻结能不能解除啊?具体该怎么做才能解除呢?

社工考试不能报名,培训机构不退款怎么办?

我报了社工考试培训机构,交了钱后才发现自己不符合报名条件,没办法参加考试。我找培训机构退款,他们却不肯退。我现在很苦恼,不知道该通过什么途径让他们把钱退给我,想了解一下从法律角度该怎么解决这个问题。