拖欠工程款导致停工，能否要求同时支付停工的费用？

我是一个工程承包商，甲方一直拖欠工程款，导致工程停工了。我想知道在这种情况下，我除了要求支付工程款，能不能同时要求甲方支付停工期间产生的费用呢？比如工人的误工费、设备的闲置费这些。

展开

#工程欠款

共1位律师解答

在工程建设过程中，若发包方拖欠工程款导致工程停工，承包方是可以要求发包方同时支付停工费用的。下面为您详细分析。首先，从法律关系上来说，建设工程合同是承包方进行工程建设，发包方支付价款的合同。根据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条规定，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。发包方有按照合同约定支付工程款的义务。当发包方拖欠工程款时，这明显违反了合同约定，属于违约行为。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。承包方因发包方拖欠工程款而停工，由此造成的停工费用损失，是由于发包方违约行为直接导致的。停工费用包含多个方面。比如，工人的窝工费用，在停工期间，工人无法正常进行施工工作，但他们是按照劳动合同付出了劳动时间的，因此需要支付相应的工资。还有设备的闲置费用，工程中使用的大型机械设备，在停工期间会产生折旧、维护等费用。另外，材料的保管费用等也属于停工费用的范畴。承包方在要求支付停工费用时，需要注意收集和保存相关证据。比如，停工通知、现场的照片、视频资料，证明工程确实因为发包方拖欠工程款而停工；工人的考勤记录、工资发放凭证，证明窝工费用的数额；设备的租赁合同、维护记录，证明设备闲置费用的情况等。在实际操作中，承包方可以先与发包方进行协商，要求其支付拖欠的工程款以及停工费用。如果协商不成，可以通过法律途径解决，向人民法院提起诉讼，要求发包方承担违约责任，支付相应的费用。人民法院会根据双方提供的证据和具体情况，依据相关法律规定进行判决。总之，拖欠工程款导致停工，承包方要求同时支付停工费用是有法律依据的，但需要做好证据收集等相关工作，以维护自身的合法权益。

法律公园专业律师

平台专业律师

去咨询

大家都在问