因工程所在地发生洪灾,承包人需要承担什么损失?

我是一个工程承包人,最近工程所在地发生了洪灾。我想知道在这种情况下,按照法律规定,我作为承包人需要承担哪些损失呢?心里一直没底,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在工程建设中,因工程所在地发生洪灾这种不可抗力事件,承包人承担的损失需要依据相关法律规定来确定。


首先,我们要明白不可抗力的概念。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,像洪灾就属于典型的不可抗力情形。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。


对于承包人在洪灾中承担的损失,通常有以下几个方面。


一是承包人自身的人员伤亡和财产损失,这一般由承包人自行承担。比如,承包人雇佣的工人在洪灾中受伤或者死亡,承包人需要按照相关劳动法律法规和雇佣合同的约定,对工人及其家属进行赔偿和补偿;承包人存放在工地的自有施工设备、材料等因洪灾损坏,也由承包人自己承担损失。


二是承包人的停工损失。由于洪灾导致工程停工,承包人可能会面临窝工费用、设备闲置费用等损失。这些损失通常情况下也是由承包人自行承担。不过,如果合同中有特殊约定,比如约定因不可抗力导致的停工损失由发包人给予一定补偿的,那么就按照合同约定执行。


三是对于工程修复的部分责任。如果工程因洪灾受到损坏,承包人有义务按照合同要求对工程进行修复。但修复费用的承担需要根据具体情况判断。如果合同没有特别约定,一般遵循“各自承担自身损失”的原则,对于工程本身的损坏修复费用,如果是永久性工程的损坏,通常由发包人承担;对于临时工程的损坏,可能由承包人承担。例如,因洪灾冲垮的临时搭建的施工工棚,修复费用可能就需要承包人自行承担。


总之,承包人在洪灾中的损失承担要综合考虑法律规定和合同约定。在遇到此类情况时,承包人应及时与发包人沟通,按照合同约定的程序处理相关事宜,并保留好因洪灾导致损失的相关证据,以便在后续可能的协商或纠纷解决中维护自己的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

子女抚养费能够强制执行吗

我和孩子爸爸离婚了,当时法院判他要给孩子抚养费,可他一直拖着不给。我想知道这种情况下,子女抚养费能强制执行吗?我不太懂这方面法律,想了解清楚通过什么途径能让他履行支付抚养费的责任。

子女是否属于法定继承人关系?

我想了解一下关于继承方面的法律规定。家里老人身体不太好了,涉及到以后遗产的问题,我就想弄清楚,子女到底算不算法定继承人呢?是所有类型的子女都算吗?比如非婚生子女、养子女这些,特别想知道具体法律是怎么认定的。

熟悉的人欠钱不还该怎么办?

我之前把钱借给了一个熟悉的朋友,当时也没太在意,没写借条什么的。现在到了约定还钱的时候,对方却各种推脱,就是不还钱。我心里特别着急,又不想把关系搞得太僵,但钱要不回来我也很无奈。想问问这种情况该怎么处理才能把钱要回来呢?

2024年喀什中级人民法院会受理拖欠农民工工资案件吗

我是一名农民工,在喀什这边打工,到现在工资都没拿到,听人说可以去法院起诉。我就想问问,2024年喀什中级人民法院会受理我们这种被拖欠工资的案子吗?想了解下具体情况,要是能受理该怎么操作 。

工伤赔偿标准明细表中赔偿主体是谁?

我在工作时受伤了,想了解一下关于工伤赔偿的情况。不清楚工伤赔偿标准明细表中的赔偿到底是由谁来负责,是公司全部承担,还是有其他的分担方式,想具体知道哪些赔偿由公司给,哪些由别的方面出。

辞职时公司不发工资是否违法?

我从公司辞职了,结果公司以各种理由不发工资。我想知道这种情况下公司的做法是不是违法的,我该怎么维护自己的权益呢?

企业拆迁如何补偿?

我有一家企业面临拆迁,不太清楚拆迁补偿方面的情况。想了解企业拆迁补偿的具体方式、包含哪些补偿项目、补偿标准是怎样确定的,希望能得到专业的解答,好让我心里有个底,在拆迁过程中维护好自己的权益。

实发工资采用现金支付是否合法?

我所在的公司一直都是用现金给我们发工资,也没有工资条,我心里有点不踏实,不知道公司这样做合不合法。我想了解下,从法律角度来说,实发工资采用现金支付这种方式是否可行,有哪些规定和要求呢?

开房款发票是否需要交印花税?

我买了套房子,开发商给我开房款发票。我不太清楚在这个开发票的过程中,需不需要缴纳印花税。我担心如果要交而没交,会有税务问题。所以想问问专业人士,开房款发票到底需不需要交印花税呢?

保监会是否禁止异地投保?

我想买保险,但保险公司不在本地,是异地的。我不太清楚现在保监会对于异地投保这块是怎么规定的,不知道能不能买异地的保险,会不会有什么问题,所以想问问保监会是不是禁止异地投保?

交了一个月职工养老金可以转成个人缴纳吗?

我之前在单位上班,单位给交了一个月职工养老金。现在我打算辞职自己创业,不想再通过单位交了,想转成个人缴纳,不知道交了一个月职工养老金能不能转成个人缴纳呢?

彩虹快速路属于哪个交警队管辖?

我开车要经过彩虹快速路,但是不太清楚这条路归哪个交警队管。万一在这条路上遇到交通事故或者交通违章的情况,我需要找对应的交警队处理。所以想问问,彩虹快速路到底是由哪个交警队负责管辖呢?

民法典实施后哪部法律继续有效?

我知道民法典实施了,听说好多以前的法律就没用了。但我不太清楚具体情况,就想问问在民法典实施以后,到底哪部法律还是继续有效的呢?我平时也会遇到一些法律方面的事儿,想了解清楚,免得自己犯错。

生孩子只要住院就可以报销吗?

我前段时间生孩子住院了,想知道是不是只要住院产生的费用都能报销呢?不太清楚这方面的规定,也不知道报销有没有什么条件或者限制,希望能了解一下具体情况。

上高速实习期需要几年驾龄的人陪同?

我刚拿到驾照没多久,还在实习期,最近有上高速的需求,听说实习期上高速得有一定驾龄的人陪同。我不太清楚具体得几年驾龄的人陪着才符合规定,就怕一不小心违规受处罚,所以想问问到底需要几年驾龄的人陪同。

换证已交的体验费和照相费可以退吗?

我去办理换证,已经交了体验费和照相费,但后面因为一些原因不想换了,想问下这两笔费用能不能退啊,不太清楚相关规定,希望有人能解答一下。

社保卡用什么银行卡最好?

我最近要办理社保卡,听说绑定的银行卡有多种选择,不知道选哪家银行的卡最好。我平时对资金流动性要求比较高,希望能有方便的线上服务和较低的手续费。想了解下从法律和使用便利角度,选什么银行卡更合适。

法院调查令的法律依据是什么?

我在一个民事纠纷案件里,想获取一些关键证据但个人没能力收集。听说可以申请法院调查令,可我不太清楚它的法律依据是啥,这调查令到底是依据哪些法律规定产生和使用的呢,心里没底,所以来问问。

税务投诉对企业会产生什么影响?

我是一家企业的负责人,最近收到消息说可能会有人对我们企业进行税务投诉。我不太清楚这会给企业带来什么后果,比如对企业信誉、经营方面有啥影响,也不知道在法律上是怎么处理这类投诉的,所以想了解一下税务投诉对企业到底有什么影响。

酒驾什么时候开始入刑的?

我开车和朋友聚会时喝了点酒,回家路上突然担心酒驾入刑的时间问题。我想知道酒驾是从什么时候开始被规定为犯罪行为的呢?要是我这次被查到会不会受刑事处罚,所以特别想了解这个时间点。