建设工程合同中发包人的责任有哪些?

我是一个建设工程项目的发包人,不太清楚自己在建设工程合同里要承担哪些责任。比如工程质量出现问题、工期延误等情况,我需要负什么责任,很担心因为不了解而给自己带来不必要的麻烦,所以想详细了解下相关内容。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在建设工程合同中,发包人的责任是一个重要的法律问题。下面为您详细介绍发包人的责任,以及相关法律依据。


首先,从提供基础条件来看,发包人有责任按照合同约定的时间和要求,提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等。如果发包人未按照约定提供这些条件,导致承包人无法正常施工,根据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定,发包人应当承担因停工、窝工等造成的损失。比如说,发包人没有按时提供原材料,使得工程停工一周,那么这一周内承包人的人员闲置、设备租赁等费用,都应由发包人来承担。


其次,关于工程检查方面,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。但如果因为发包人检查过度,影响了承包人的正常施工,造成了损失,发包人同样要承担赔偿责任。这是为了平衡发包人的检查权和承包人的施工权益。


再者,隐蔽工程隐蔽前的验收责任。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十九条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。例如,在地下管道铺设完毕准备填埋前,承包人通知了发包人检查,而发包人拖延未检查,导致后续工期延误,承包人就可以主张相应的权益。


然后,工程验收责任也很关键。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。如果工程质量不符合约定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,承包人应当承担违约责任。


最后,支付价款的责任。发包人按照合同约定支付工程价款是其基本义务。如果发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是对承包人合法权益的重要保障,促使发包人及时履行支付义务。

相关问题

为您推荐20个最新问题

罚金刑适用过程中涉及哪两个问题

最近在研究一些法律案例,看到了罚金刑这一块。对罚金刑适用过程挺好奇的,想知道在实际运用罚金刑的时候,通常会涉及到哪两个主要的问题呀?是关于数额确定,还是执行方面,还是其他的呢,希望能详细了解下。

实在借不到钱该怎么办?

我现在遇到了资金困难,到处找亲戚朋友借钱都借不到,又不想通过一些不正规的渠道去弄钱,不知道在法律允许的范围内,我还有什么办法可以解决资金问题呢?

缓刑记录会消除吗?

我之前因为犯罪被判了缓刑,现在已经过了缓刑期,生活也慢慢回到正轨。但心里一直有个疙瘩,担心这个缓刑记录会一直跟着我,影响我以后的生活和工作。所以想问问,缓刑记录能不能消除呢?

离婚赔偿金是怎么计算的?

我打算和另一半离婚,听说在某些情况下能拿到离婚赔偿金。但我不太清楚这个赔偿金是按照什么标准来算的,是固定金额,还是有其他的计算方式呢?想了解下具体的计算方法。

能不能给孩子办银行卡?

我家孩子现在12岁,我想给他办张银行卡,方便他存压岁钱和零花钱,但不知道能不能办。如果能办,具体有什么要求和流程呢?希望了解一下相关法律规定。

配合派出所调查是否需要交手机?

我今天被通知去派出所配合调查,到了之后民警让我交手机,我有点犹豫,不太清楚他们这样做合不合理。我担心交了手机会泄露我的隐私,可又怕不配合调查会有麻烦。所以想问问,配合派出所调查的时候,真的需要交手机吗?

不缴纳印花税的进项有哪些类别?

我在做公司税务申报的时候,对印花税这一块不太清楚。想知道在进项方面,哪些类别是不用缴纳印花税的呢?我怕申报错了会有麻烦,希望能得到专业的解答,明确一下不缴纳印花税的进项范围。

公安机关和国家有关部门应当履行哪些职责?

我不太清楚公安机关和国家有关部门在法律上应该承担什么样的职责。在日常生活中,感觉他们管的事情挺多,但具体到法律层面有哪些明确的要求和规定,我完全不了解。想知道他们在维护社会秩序、保障公民权益等方面应当做些什么。

别人能用我的身份证买车吗?

我有个朋友想用我的身份证去买车,我有点担心这样做会不会有啥问题。我不太清楚从法律上来说,他能不能用我的身份证买车,如果可以的话,后续万一出了事情我要承担责任吗?我很想了解这些情况。

洗车店需要办理什么手续?

我打算开一家洗车店,但是不清楚具体要办理哪些手续。听说开店得有各种证件,不然可能会面临一些麻烦。我想知道,从法律规定上来说,开洗车店要办哪些手续呢?需要去哪里办?

篡改部分证据会怎么处理?

我在一场官司里,发现对方篡改了部分证据。这让我觉得很不公平,也担心会影响案件的判决结果。我想知道在法律上,对于这种篡改部分证据的行为是怎么处理的呢?会有什么后果?

驾驶员换证应该去哪里换?

我考到驾照已经有段时间了,现在快要到换证的时间了,但我不知道该去哪里办理换证手续。我担心去错地方浪费时间和精力,想了解下驾驶员换证具体的办理地点,有没有什么特殊要求之类的,希望能得到专业解答。

机关事业单位养老保险过渡期是怎样规定的?

我是机关事业单位的工作人员,听说养老保险有个过渡期,不太清楚具体是怎么回事。想了解下这个过渡期从什么时候开始,到什么时候结束,过渡期内的政策和正常时期有啥不一样,对我们这些职工的养老待遇会产生哪些影响呢?

跑外卖是否需要交保证金?

我打算去跑外卖,但是招聘方说要交保证金,我有点犹豫,不太清楚跑外卖是不是都得交保证金。这保证金交了会不会有风险,万一到时候不给退怎么办。我想了解下从法律角度看,跑外卖一定要交保证金吗?

机票电子发票是否可以抵扣增值税?

我出差收到了机票电子发票,想了解下这张发票能不能用来抵扣增值税呢?不太清楚相关规定,要是能抵扣的话,对公司税务这块还是有好处的,所以很想弄明白这个问题。

公司合并后公司债务怎么承担?

我所在的公司最近要和另一家公司合并了,我有点担心合并后公司的债务问题。想了解下,合并之后这些债务到底该怎么承担呢?是两家公司一起承担,还是有其他的规定?希望能得到专业的解答。

营销号被性骚扰该怎么举报?

我运营着一个营销号,最近遭遇了性骚扰,对方发了很多不堪入目的话语和图片。我很气愤,却不知道该通过什么途径、用什么方式去举报这种行为,想了解下具体的举报流程和方法。

被工厂无故辞退应该找哪个部门?

我在一家工厂上班,突然就被工厂无故辞退了,我也不知道该怎么办。我想知道遇到这种情况应该找哪个部门来维护自己的权益,具体该怎么操作呢?

破产立案后能否驳回执行异议?

我遇到了这样的情况,企业已经破产立案了,但在执行过程中有人提出了执行异议。我不太清楚在这种破产立案后的情况下,法院能不能驳回执行异议,想了解一下相关的法律规定和处理方式。

旅游纠纷的管辖法院如何确定,处理旅游纠纷有哪些注意点?

我前段时间跟团旅游,结果遭遇了很多问题,和旅行社协商也没解决,打算走法律途径。但我不知道该去哪个法院起诉,也不清楚处理这类纠纷有啥要注意的,想了解下旅游纠纷管辖法院怎么确定,处理时又有哪些注意事项。