因发包人造成工期拖延,承包人可以要求哪些赔偿?

我是一个工程项目的承包人,在项目进行过程中,由于发包人的原因导致工期拖延了。我想知道在这种情况下,我作为承包人可以向发包人要求哪些赔偿呢?不太清楚法律上对于这方面是怎么规定的,希望能得到解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在工程项目中,因发包人造成工期拖延的情况并不少见。此时,承包人有权依据相关法律规定要求发包人给予一定的赔偿。下面我们来详细探讨承包人可以要求的赔偿种类。


首先是停工、窝工费用赔偿。当因发包人原因导致工期拖延,工程不得不暂停时,承包人的施工人员和设备就会处于闲置状态,这会给承包人带来额外的费用支出。根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。这里的停工、窝工费用,包括施工人员的工资、设备的闲置费用等。比如施工人员原本按照正常工期安排有工作可做,能获得相应报酬,但因工期拖延而闲置,这期间的工资发包人就应该赔偿;设备原本在正常施工中发挥作用,闲置时仍会有折旧等费用,也应由发包人承担。


其次是材料和设备的保管费用赔偿。由于工期拖延,承包人采购的材料和租赁的设备可能需要延长保管时间,这就会产生额外的保管费用。例如,建筑材料需要有合适的存放场地和保管措施,长时间的保管会增加场地租赁费用、材料维护费用等;租赁的设备如果不能按时归还,也会产生额外的租赁费用。这些费用同样可以依据上述法律规定,要求发包人进行赔偿。


再者是合理的利润损失赔偿。工期拖延可能会打乱承包人的整体经营计划,导致其错过一些后续项目或者市场机会,从而造成利润损失。虽然利润损失的计算相对复杂,但在合理范围内,承包人也可以向发包人主张赔偿。一般来说,法院会综合考虑项目的实际情况、行业惯例等因素来确定合理的利润损失数额。


最后是工期延长期间的管理费赔偿。在工期延长期间,承包人仍然需要对项目进行管理,包括管理人员的工资、办公费用等。这些管理费用也是因发包人造成的工期拖延而额外产生的,承包人有权要求发包人赔偿。


总之,因发包人造成工期拖延时,承包人可以依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定,要求发包人赔偿停工、窝工费用、材料和设备的保管费用、合理的利润损失以及工期延长期间的管理费等。在主张赔偿时,承包人要注意收集和保存相关证据,以确保自己的合法权益得到保障。

相关问题

为您推荐20个最新问题

婚内财产协议必须要离婚才有效吗?

我和配偶签了婚内财产协议,现在还没有离婚,但不知道这份协议是不是有效。我们签协议时都是自愿的,也没有什么强迫的情况,就是想明确下财产问题,可又担心不离婚协议就没用。所以想知道婚内财产协议是不是一定要离婚才有效呢?

信贷透支二十万会坐牢吗

我现在信贷透支了二十万,实在是还不上了,心里特别慌。也不知道这种情况会不会被认定犯罪然后去坐牢。想了解一下,就我这种信贷欠了二十万的情况,到底会不会面临牢狱之灾,在法律上是怎么判定的呢?

自愿帮助他人偿还债务有效吗?

我有个朋友欠了别人钱,我看他实在困难,就想帮他还。但我又有点担心,怕这事儿在法律上有什么问题。我想知道我这种自愿帮朋友还钱的行为,在法律上到底有没有效啊?要是有效,有啥条件和要注意的地方不?

如何去法院申请破产?

我经营着一家小公司,现在公司负债累累实在撑不下去了,想申请破产。但我完全不知道该怎么去法院申请,需要准备什么材料,走哪些流程,也不清楚申请破产有什么条件,希望能得到专业解答。

小擦挂是否需要报交警?

我开车的时候和别的车发生了小擦挂,就一点点划痕,不太严重。现在双方对责任认定有点分歧,不知道这种小擦挂需不需要报交警来处理,还是我们自己协商解决就行?有点拿不准,想了解下。

谁先动手打人在法律上有关系吗?

昨天和人起了冲突,对方先动的手,我在还手过程中两人都受了伤。现在对方要我赔偿,说我把他打伤了。我觉得很冤,明明是他先动手的。我就想知道在法律上,谁先动手打人到底有没有关系呢?这对责任认定和赔偿这些方面会有影响吗?

离婚财产补偿协议怎么写,有范本模板吗?

我和配偶打算离婚,涉及到财产补偿的问题,我们想通过签订协议来明确相关事宜,但不知道该怎么写这个协议。也不清楚协议里要包含哪些内容,想找个范本模板参考一下,好让协议写得规范合法,避免以后产生纠纷。

一次性工伤补助金赔偿标准是怎样的?

我在工作时受了工伤,听说可以申请一次性工伤补助金。但我不知道这个补助金的赔偿标准是怎样的,我很关心自己能拿到多少赔偿,也想了解这个标准是根据什么来定的,希望能有专业的解答。

流产生育津贴领取期间还可以正常领工资吗?

我前不久流产了,现在符合条件能领生育津贴。但我有点搞不清楚,在领生育津贴的时候,公司这边的工资还会不会正常给我发呀?想知道法律上对于这种情况是怎么规定的。

朋友欠三千块钱可以起诉吗?

我有个朋友欠了我三千块钱,一直拖着不还。我催了他好几次,他都找各种理由推脱。我现在想通过法律途径解决,不知道三千块钱的欠款能不能去法院起诉,起诉的话流程复杂吗?

急诊没住院自费后是否还能报销?

我之前去看急诊,当时没住院,所有费用都是自己掏的钱。现在想了解下,这种急诊没住院且已自费的情况,还能不能进行报销呢?心里挺没底的,希望懂的人给说说。

商铺办不动产证需要交哪些费用?

我买了个商铺,准备去办不动产证,但是不清楚具体要交哪些费用。担心到时候费用没准备够,白跑一趟。想了解下都有哪些费用要交,各项费用大概是多少,这样心里好有个底。

同样工龄年初跟年尾退休工资有差距吗?

我和同事工龄一样,我年初退休,他年尾退休。我们俩都很关心退休工资的事,就想问问同样工龄,年初和年尾退休,工资会有差距吗?想弄清楚这背后的法律依据和计算方法。

必须规范的法条都有哪些?

我在处理一些法律事务时,发现很多法条好像都很重要,但又不清楚哪些是必须严格规范执行的。想知道在我国法律体系里,到底有哪些法条是必须规范的,希望能了解具体内容和相关依据。

为什么外地缴的医保不能算实缴?

我之前在外地工作,在那边缴纳了几年医保。现在回到本地工作,想把外地医保转过来算累计缴费年限,可办理时说外地缴的医保不能算实缴。我不太明白为啥,这外地缴的钱也是真金白银交的,咋就不算呢?想知道这背后的法律依据和原因。

怎么举报公司工资不交税?

我在一家公司上班,发现公司发工资都没交税。我觉得这是违法行为,可又不知道该怎么去举报。我担心自己举报的方式不对,起不到作用,想了解下具体该通过什么途径、准备什么材料来举报公司工资不交税的情况。

农村宅基地只能拥有一块吗?

我是农村的,家里现在有一处宅基地,但我觉得面积有点小,想再申请一块,不知道可不可以。想问下农村宅基地是不是只能有一块啊?我这种情况能不能再申请呢?

工商包含哪些内容和职责?

我打算开个小店,想了解下工商方面的事情。工商具体涵盖哪些内容,他们的职责又有哪些呢?我怕自己开店过程中违反工商的规定,所以想提前搞清楚这些,避免不必要的麻烦。

北京十级工伤能获得多少赔偿?

我在北京工作时受了工伤,被鉴定为十级。我不太清楚具体的赔偿标准和金额,想知道根据法律规定,我这种情况能拿到多少钱的赔偿?包括哪些赔偿项目呢?

实习期间工伤如何认定?

我现在正在实习,在工作的时候受了伤,不知道这种情况能不能认定为工伤。我不太清楚实习期间工伤认定的标准和流程是什么,也不知道自己符不符合条件。希望能了解一下实习期间工伤认定的相关法律规定。