工程建设监理的进度控制一般包括哪些内容?

我参与了一个工程建设项目,负责监理方面的工作。现在对工程建设监理进度控制的具体内容不太清楚,想知道这里面一般都包含哪些方面,比如是如何进行进度规划、监控和调整的,希望能有详细解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

工程建设监理的进度控制是确保工程项目能够按照预定时间完成的重要手段。下面我们从进度控制的不同阶段和环节,来详细了解其包含的内容。


首先是进度计划的编制与审核。监理单位需要协助建设单位编制合理的工程项目总进度计划。这个计划就像是工程项目的“时间表”,明确了各个阶段的开始和结束时间,以及关键节点。同时,监理要对承包单位提交的施工进度计划进行审核。审核的要点包括计划是否符合总进度目标的要求,是否合理安排了各项工作的顺序和时间,资源的配置是否充足等。依据《建设工程监理规范》(GB/T 50319 - 2013),监理应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划,提出审查意见,并应由总监理工程师审核后报建设单位。


其次是进度计划的实施监督。在工程施工过程中,监理要对进度计划的执行情况进行跟踪检查。这就好比给工程项目“把脉”,及时发现进度是否按计划进行。监理需要定期收集工程实际进度的数据,与进度计划进行对比分析。例如,通过检查已完成的工程量、工程形象进度等,判断是否存在进度偏差。如果发现实际进度与计划进度不符,监理要及时分析原因。原因可能多种多样,比如施工人员不足、材料供应不及时、设计变更等。然后根据分析结果,要求承包单位采取相应的措施进行调整。


再者是协调各参建单位之间的关系。工程建设涉及多个参建单位,如建设单位、承包单位、设计单位、材料供应商等。这些单位之间的工作协调与否,直接影响工程进度。监理单位要发挥协调作用,组织各方进行沟通和交流,解决因工作衔接不畅而导致的进度问题。比如,当设计变更影响到施工进度时,监理要协调设计单位和承包单位,尽快确定变更方案,减少对进度的影响。


另外,对于工程延期的管理也是进度控制的重要内容。在工程实施过程中,可能会出现一些不可预见的情况导致工程延期,如不可抗力事件、建设单位的原因等。监理要根据合同和相关规定,对工程延期进行评估和处理。对于符合合同规定的工程延期申请,监理要予以受理,并按照程序进行审批。同时,要监督承包单位采取措施尽量减少延期的时间和损失。依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF - 2017 - 0201),因发包人原因导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期、增加费用等。


最后,要做好进度控制的文档管理。监理要对进度控制过程中的各种文件和资料进行整理和归档,如进度计划、进度检查记录、工程延期报告等。这些文档不仅是工程进度的真实记录,也是处理工程进度纠纷的重要依据。

相关问题

为您推荐20个最新问题

代发诈骗短信会构成什么罪?

最近遇到一个事儿,有人代发诈骗短信被抓了,不知道这种行为在法律上到底是怎么定性的。想了解下代发诈骗短信具体会涉及哪些罪名,以及判定的依据是什么。

行人横穿马路被电瓶车撞责任如何认定?

在马路上,看到有行人横穿马路时被电瓶车撞了。自己不太清楚这种情况责任是怎么划分的,想了解一下从法律角度来说,在类似事件里责任到底是怎么认定的,是行人责任大还是电瓶车责任大,有没有明确标准。

专利续费发票如何申请?

我刚完成了专利续费,但是不知道该怎么申请续费发票。我想了解申请发票的具体流程和需要准备的材料,不知道是在网上申请还是要去相关部门办理,希望能得到详细的解答。

行贿嫌疑一般会被拘役多久?

我因为一些事情被怀疑行贿,现在心里特别慌。不知道要是真按行贿嫌疑来处理的话,一般会被拘役多长时间啊?我很担心自己会面临很长时间的限制自由,想了解下这方面的法律规定。

医疗纠纷如何处理最快?

我在医院看病后和医院产生了纠纷,现在特别闹心,想尽快把这事儿解决了。但我对处理医疗纠纷的流程一窍不通,不知道用什么办法能最快解决,是协商、找医调委,还是直接起诉呢?希望了解下最快的处理方式。

孩子是集体户口是否可以转家庭户?

我家孩子现在是集体户口,我自己有家庭户。考虑到孩子之后上学、生活等各方面的便利,想把孩子户口转到家庭户里,但不知道这样做是否可行。想问下从法律规定上来说,孩子集体户口能转成家庭户吗?

如何举报学校造假材料?

我发现学校在一些申报材料上造假,这严重影响了公平和正常的秩序。我想举报这种行为,但不知道该通过什么途径、准备什么材料去进行举报,也担心举报后会遭遇报复。希望了解合法有效的举报方法。

办理营业执照的流程是什么?

我打算开一家小店,听说得先办营业执照,但不知道具体咋办。我想了解一下办理营业执照的完整流程,包括要准备啥材料,先去哪个部门,后续还有啥步骤,希望有懂的人能给我讲讲。

管辖权异议应该在什么时候提出?

我最近卷入了一场官司,法院已经受理了。但我觉得这个法院没有管辖权,想提出管辖权异议,可又不知道该在什么时间提。我担心提早了不合适,提晚了又怕不被受理,影响我的权益。所以想问问,管辖权异议到底应该在什么时候提出呢?

实习律师可以让亲戚带吗?

我是一名实习律师,想找个指导老师带着我。我有个亲戚也是律师,经验挺丰富的,我就想着让他带我。但我不太清楚法律上允不允许实习律师让亲戚带,想了解下这方面的规定。

诉前调解是第三方催收吗?

我收到了诉前调解的通知,不太清楚这和第三方催收是不是一回事。我担心对方打着诉前调解的幌子进行催收,想了解下它们之间到底有啥区别,诉前调解和第三方催收到底是不是一回事呢?

成人故意伤害未成年的量刑标准是怎样的?

我是一名未成年人的家长,孩子最近被一个成年人故意伤害了,身体和心理都受到了很大伤害。我想了解下,法律对于成人故意伤害未成年人这一行为,具体的量刑标准是怎样规定的,这样心里也能有个底。

检察院处理醉驾案件需要多长时间?

我因醉驾被交警查获,现在案件到了检察院。我心里特别着急,不知道检察院处理这种醉驾案件得多久。我想早点有个结果,好安排后续的事情。所以想了解下,一般检察院处理醉驾案件的时间是怎么规定的?

个体户经营异常不处理会有什么后果?

我是个个体户,最近收到通知说经营异常了。我有点忙,想先放放,可又怕有啥严重后果。所以想问问,个体户经营异常不处理到底会怎样啊?会不会有罚款或者其他更严重的事儿?

非公职行贿多少金额可以定罪?

我给一个非公职人员送了些钱办事,心里有点慌,不知道这算不算行贿犯罪。我想了解下,给非公职人员行贿达到多少金额,就会被法律认定为犯罪呢?很担心自己的行为会不会触犯法律。

民事处罚会留案底吗?

我之前涉及了一个民事纠纷,最后被法院判决有一些民事处罚。现在我有点担心,这个民事处罚会不会像刑事处罚那样留下案底啊?这会不会对我以后的生活、工作产生什么影响呢?我想了解一下相关的法律规定。

子公司注销员工赔偿标准是怎样的?

我在一家子公司上班,最近听说子公司要注销了。我很担心自己的权益,想知道子公司注销时,员工能得到怎样的赔偿,赔偿标准是怎么规定的,我该如何维护自己的合法权益呢?

醉酒驾车肇事该怎么处理?

我昨晚喝多了酒,开车回家的时候不小心肇事了,当时脑子都懵了。现在特别慌,不知道这种醉酒驾车肇事的情况在法律上会怎么处理,会不会判刑啊,想了解下具体的处理办法。

16岁持刀故意伤人会怎么判?

我今年16岁,因为一时冲动持刀伤了人,现在特别害怕,不知道这种情况法律会怎么判我。我很后悔自己的行为,想了解一下相关的法律规定,看看会面临怎样的处罚,心里也能有个底。

把人撞成轻伤后跑了算逃逸吗?

我开车不小心把人撞成了轻伤,当时心里一慌就直接开车跑了。现在特别担心这种情况会不会被认定为逃逸,想了解下在法律上,把人撞成轻伤后跑了到底算不算逃逸呢?