建设工程合同工期延误了怎么办，能否顺延？
共1位律师解答
在建设工程合同履行过程中，工期延误是一个较为常见且棘手的问题，下面为您详细分析工期延误后的处理办法以及是否可以顺延。 首先，我们要明确工期顺延的概念。工期顺延指的是由于非施工方原因导致工程不能按照原定时间完成时，工程竣工时间相应往后推迟，施工方不用承担逾期竣工的违约责任。 依据《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。这意味着，如果是发包人方面的原因，比如没有按时提供施工所需的原材料、资金不到位等，导致工期延误，那么承包人可以主张工期顺延，并且要求发包人赔偿相应的损失。 除了发包人的原因外，不可抗力也是导致工期可以顺延的重要因素。根据法律规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。例如发生地震、洪水等自然灾害，这些是当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，导致工程无法正常进行，工期自然可以顺延。 然而，如果是承包人自身的原因导致工期延误，比如施工组织不当、人员和设备调配不合理等，那么承包人不能主张工期顺延，并且要承担相应的违约责任。违约责任的承担方式通常在合同中有明确约定，可能包括支付违约金、赔偿损失等。 当出现工期延误的情况时，承包人应该及时以书面形式向发包人提出工期顺延的申请，并详细说明延误的原因和预计顺延的时间。发包人在收到申请后，应在合同约定的时间内予以答复，若没有在约定时间内答复，则一般视为认可工期顺延。 如果双方就工期延误和顺延问题无法达成一致意见，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。在实际操作中，协商是较为常用的方式，双方可以在平等、自愿的基础上，重新确定工期和相关事宜。若协商不成，调解也是一个不错的选择，可以由相关的行业协会、第三方调解机构等进行调解。如果调解仍然无法解决问题，那么就可以根据合同中的仲裁条款申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。 总之，建设工程合同工期延误后能否顺延需要根据具体情况判断，关键在于确定导致延误的责任方。承包人要及时行使自己的权利，按照法律规定和合同约定处理工期顺延问题，以维护自身的合法权益。
大家都在问 
立即联系