建筑工程窝工人工费如何索赔？
共1位律师解答
在建筑工程中，窝工是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，因甲方原因、不可抗力等非自身原因，使得施工进度受到影响，导致施工人员和设备处于闲置状态的现象。窝工必然会产生人工费等损失，下面就来谈谈建筑工程窝工人工费的索赔问题。 首先，要明确索赔的法律依据。《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。这为窝工人工费的索赔提供了坚实的法律基础。 接下来，看看索赔的流程。第一步是及时发出索赔意向通知。承包商在知道或应当知道窝工情况发生后，应在合同约定的时间内（通常为28天），向发包人发出索赔意向通知，表明索赔的愿望和意向。这个通知很重要，它是启动索赔程序的第一步，就像是给对方一个信号，告诉他们你要开始处理这个问题了。 第二步是准备并提交索赔报告。在发出索赔意向通知后的一定时间内（一般也是28天），承包商要详细准备索赔报告。索赔报告应包括索赔的依据、索赔的费用计算、相关的证据资料等。证据资料非常关键，比如施工日志，它可以记录每天的施工情况，包括窝工的时间、人数等；还有现场照片、监理工程师的指令等，这些都能证明窝工事实的存在。费用计算要合理准确，根据实际窝工的人工数量、窝工时间以及相应的人工单价来计算。 第三步是等待发包人审核。发包人在收到索赔报告后，会在一定时间内进行审核。他们可能会要求承包商提供进一步的资料或解释。在这个过程中，承包商要积极配合，提供准确的信息。 第四步，如果双方对索赔金额等问题存在争议，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。协商是比较友好的方式，双方坐下来好好谈，争取达成一致意见。如果协商不成，可以找第三方进行调解。仲裁和诉讼则是相对正式的解决途径，需要按照相应的程序进行。 在整个索赔过程中，承包商要注意保留好各种证据，确保索赔的合理性和合法性。同时，要严格按照合同约定的时间和程序进行操作，这样才能更好地维护自己的权益。
大家都在问 
立即联系