新形势下工程承包商的索赔有哪些法律规定？
共1位律师解答
在工程建设领域，工程承包商的索赔是保障自身合法权益的重要手段。下面我们来详细了解新形势下工程承包商索赔的法律规定。 首先，我们需要明确什么是工程索赔。工程索赔是指在施工时，承包商根据对工程项目承包合同以及相关法律的规定，承担了非自己的过错而导致的损失，或额外支出了合同规定之外工作费用，承包商因此向业主提出补偿，要求补偿自己在经济或时间上的损失。 《中华人民共和国民法典》是规范民事法律关系的基本准则，其中有很多条款与工程索赔相关。根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。这意味着如果业主没有按照合同约定提供必要的条件，导致承包商产生额外的费用和工期延误，承包商有权提出索赔。 同时，《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。这为承包商在工程停建、缓建情况下的索赔提供了明确的法律依据。 在建设工程施工合同纠纷中，最高人民法院也出台了相关的司法解释来规范工程索赔问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》对工程价款的结算、工期延误的责任认定等方面都做出了详细规定，这些规定对于承包商的索赔具有重要的指导意义。例如，该解释规定了当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。如果在合同履行过程中，业主变更了工程内容或者计价方式，承包商可以根据合同约定和相关司法解释提出索赔。 工程承包商进行索赔时，还需要遵循一定的程序。一般来说，承包商应在索赔事件发生后的一定时间内（通常为28天），向业主发出索赔意向通知，并在发出索赔意向通知后的一定时间内（通常为28天），提交正式的索赔报告。索赔报告应包括索赔的依据、索赔的金额或工期等内容。 此外，承包商在索赔过程中，需要注意收集和保存相关的证据。证据是索赔成功的关键，包括合同文件、施工记录、会议纪要、来往信函、工程照片、录像等。这些证据能够证明索赔事件的发生、损失的大小以及索赔的合理性。 新形势下工程承包商的索赔受到多部法律法规的保护。承包商在遇到索赔情况时，应熟悉相关法律规定，按照法定程序进行索赔，并注意收集和保存证据，以维护自己的合法权益。
大家都在问 
立即联系